I want to know about...

1

a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 145
CORDOBA, R.A. LUNES 19 DE JULIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Caminos de las Sierras S.A. y a los fines de afrontar el pago de la liberación de la traza de la Ruta Nacional N 36, el funcionario solicitante propicia una ampliación al monto previsto originalmente, mediante un aporte adicional de Peos Cien Millones $ 100.000.000,00, conforme al detalle descripto en la nota referida.
Que se ha incorporado en autos el Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2021/000232, para afrontar la erogación que lo gestionado implica.
Que consta en autos la Addenda al Convenio de fecha 24 de febrero de 2014 para el cumplimiento de las facultades delegadas por Decretos Nros. 372/2013 y 92/2014, suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y Caminos de las Sierras S.A., en virtud de la cual las partes, a saber: Ministerio de Obras Públicas, Dirección Provincial de Vialidad y Caminos de las Sierras S.A., acuerdan ampliar el monto de la partida establecido en la cláusula primera del citado convenio y consecuentemente modifican la misma en $ 100.000.000,00.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio entiende que CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A., en ejercicio de la competencia técnica en razón de la materia deberá oportunamente presentar la rendición de cuentas correspondiente a las erogaciones autorizadas mediante Resoluciones Nros. 17/2014, 05/2017 y 014/2021, por ser esta la beneficiaria y responsable conforme surge de la cláusula segunda del Convenio Marco.
Que obra Dictamen Nº 210/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, analizado lo vertido por el funcionario interviniente, los antecedentes agregados en autos, Decretos Nros. 372/2013 y 92/2014 y las facultades delegadas en el titular de esta cartera ministerial, considera que puede aprobarse la Addenda incorporada en autos y autorizarse la transferencia a CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A., de la suma de Pesos Cien Millones $ 100.000.000,00, conforme términos y condiciones contemplados en la Addenda de que se trata.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 210/2021y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE

Artículo 1.- APRUÉBASE la ADDENDA al CONVENIO de fecha 24
de febrero de 2014 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR DECRETOS Nros. 372/2013 Y 92/2014, firmado en el mes de junio de 2021 entre el Ministerio de Obras Públicas, representado por el suscripto en calidad de Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión, la Dirección Provincial de Vialidad representada por su Presidente Ing.
Martín Alejandro GUTIERREZ y la empresa CAMINOS DE LAS SIERRAS
S.A, concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba R.A.C, representada por su Presidente señor Jorge Arnaldo ALVES y su Vicepresidente señor Isaac RAHMANE, que como Anexo I, compuesto de dos 2
fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE la transferencia a la empresa Caminos de las Sierras S.A., de la suma de Pesos Cien Millones $ 100.000.000,00, conforme términos y condiciones contemplados en la Addenda aprobada por el artículo anterior.
Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Cien Millones $ 100.000.000,00, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad, de acuerdo al siguiente detalle:
Nota de Pedido Nº 2021/000232
Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida 10.03.00.00, a otros Organismos del Estado Provincial del P.V.$ 60.00.000,00
Importe Futuro año 2022.$ 40.000.000,00
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Dirección Provincial de Vialidad a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N 186
Córdoba, 02 de junio de 2021
Expediente N 0047-007127/2017/R21.VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por Resolución Nº 172/2021, se adjudique la realización de los trabajos modificatorios por demasías necesarios de efectuar en la ejecución de la obra: CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE: Sistematización de Espacios Verdes, Estacionamiento, Rejas y Puertas de Ingreso en el ex Establecimiento Penitenciario Nº 2, ubicado en calle Videla Castillo Nº 400 Barrio San Martín - Ciudad de Córdoba Departamento: Capital, a la Empresa CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A., contratista de la obra principal, por la suma de $ 2.438.761,52.
Y CONSIDERANDO:

Que obran copias de la Resolución N 148 de fecha 7 de mayo de 2018
del entonces Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, por la cual se BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

adjudicó la obra principal a la Empresa CONSTRUCTORES ASOCIADOS
S.A., del contrato de obra suscripto en consecuencia con fecha 12 de julio de 2018, con un plazo de ejecución de obra de 180 días, habiéndose ampliado el mismo por Resolución Nº 066/2021 de la Secretaría de Arquitectura, siendo la nueva fecha de vencimiento el día 31 de julio de 2021.
Asimismo, se ha incorporado copia de la Resolución Ministerial Nº 369 de fecha 6 de noviembre de 2018, por la que se adjudicaron trabajos modificatorios de la misma obra por un monto de $ 10.794.889,54.

Que en autos obra intervención de la Directora General de Proyectos de la Secretaría de Arquitectura exponiendo la necesidad de ejecutar trabajos modificatorios en la obra de que se trata consistentes en la adecuación y reparación de la estructura del edificio por ser necesaria la reposición de mampuestos faltantes, retiro de morteros degradados y grietas de mampostería sobre fachadas y colocación de pintura antigrafiti para ayudar a preservación, por ser de fácil limpieza, protección UV e hidrófuga.

Que se ha incorporado en autos la documentación técnica de los trabajos modificatorios compuesta por Memoria Descriptiva, fotos de relevamien-

3