Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 03/07/2021 - 1º Sección - Page 1

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)

Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba
VIERNES 2 DE JULIO DE 2021
AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 133
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
1

a SECCION

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 166

Córdoba, 19 de mayo de 2021
Expediente Nº 0045-022585/2020/A8.VISTO: este expediente en el que obra la Resolución Ministerial Nº 140/2021 referida a la Adecuación Provisoria de Precios Nº 2, solicitada por el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba, por las variaciones de costos verificadas en el mes de diciembre de 2020, en la realización de la obra: CAMINO DE LA RED SECUNDARIA S-266 - CONSORCIO
CAMINERO CUATRO VIENTOS - 2da. ETAPA TRAMO COMPRENDIDO
ENTRE EL KM 10 Y KM 22,5 LONGITUD 12,5 KM DEPARTAMENTO
RIO CUARTO.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas -en adelante POP-, de conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N 750/2019, Resolución N 1 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie, como también Legajo Único de Contratación Punto V, entre otros extremos.
Que surge de las constancias obrantes en autos que el expediente de referencia, que contiene la Resolución Ministerial Nº 140/2021, ha sido retirado del Tribunal de Cuentas de la Provincia sin intervención de ese Organismo, a los fines de rectificar errores formales y/o administrativos.
Que la adecuación de precios propiciada encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Punto VI del Legajo Único de Contratación de la obra de que se trata.
Que consta documento titulado Índice, suscripto por la Directora General de Coordinación de Obras Públicas de este Ministerio, haciendo plena fe de su contenido.

Que mediante Resolución Ministerial Nº 170, de fecha 4 de septiembre de 2020, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente Contrato el día 6 de octubre de 2020
y el Acta de Replanteo con fecha 20 de octubre del mismo año, siendo el plazo contractual de ejecución de obra de 150 días.
Que por Resolución Nº 285/2020 de este Ministerio se aprobó la Primera Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos al mes de octubre de 2020 y que el plazo de obra se encontraba vigente hasta el 18 de mayo de 2021, conforme constancias de autos.
Que la contratista formalizó el pedido de la segunda Adecuación ProBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS

SUMARIO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 166 Pag. 1
Resolución N 193 Pag. 2
AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER
Resolución N 5 Pag. 3
ENTE REGULADOR DE SERVICIOOS PÚBLICOS - ERSEP
Resolución General N 37 Pag. 4
Resolución General N 38 Pag. 7
Resolución General N 39 Pag. 13
Resolución General N 40 Pag. 18
Resolución General N 45 Pag. 23

visoria de Precios de la obra faltante de ejecutar, mediante nota suscripta digitalmente con fecha 15 de diciembre de 2020.

Que el Departamento II - Gestión Económica de Obras de la Dirección de Vialidad acompaña informe técnico, junto a similar titulado Adecuación Provisoria Obra faltante a ejecutar Diciembre/2020, de los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, que a la fecha de la segunda adecuación provisoria diciembre/2020, el porcentaje físico de obra ejecutada era del 5,81% y que la variación al mes de diciembre/2020 alcanzó un 8,21%, que representa económicamente un incremento de $ 3.382.222,97, en consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 54.187.499,82.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripta por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único, por la que acepta la Adecuación Provisoria de Precios Nº 2 por las variaciones de costos verificadas en el mes de diciembre de 2020, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable Nota de Pedido Nº 2021/000152, que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 168/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 223/216, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento 5% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación de la Adecuación Provisoria de Precios Nº 2, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

1