I want to know about...

1

a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 149
CORDOBA, R.A. VIERNES 23 DE JULIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

100.000 carpetas y tres mil 3000 planos que se encuentran en las carpetas a digitalizar anteriormente mencionadas, que fuera adjudicada por Resolución Nº 043/2016 y rectificado por Resolución Nº 046/2016 y su ampliatoria Resolución N 23/2017, todas de la Secretaría de Ingresos Públicos y con redeterminaciones de precios dispuestas por Resoluciones Ministeriales Nº 169/2018, 277/2019, 413/2019, 071/2020, 033/2021 y con reconocimiento de precio adecuado a la ampliación mediante Resolución Ministerial Nº 120/19.

DOS CON DIECISIETE CENTAVOS $16.102,17 a Jurisdicción 1.15 Ministerio de Finanzas, por el periodo: octubre a diciembre de 2019, al Programa 153-003, Partida: 3.04.02.00 Almacenamiento del P.V.
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO

ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 244
Córdoba, 21 de julio de 2021
Expediente Nº 0045-022620/2020/A5.VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación de Obras Públicas, como Coordinadora de la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único, propicia la aprobación del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra: MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES DE LA RED SECUNDARIA S390 TRAMO CALCHÍN OESTE - CARRILOBO.
Y CONSIDERANDO:

Que el expediente de referencia se tramita en expediente electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas en adelante POP, de conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N 750/19, la Resolución N 1 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, la Resolución N 20 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie.
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N
1053/2018, por Resolución Ministerial N 222/2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, suscribiéndose el contrato de obra con fecha 12 de enero de 2021 y el acta de replanteo total confeccionada con fecha 17 de febrero de 2021. Asimismo, el plazo de ejecución de la obra se estableció en 300 días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo;
y el avance real acumulado al mes de junio de 2021 es 10,40%, según archivos titulados JUNIO/2021 y MEDICIÓN MENSUAL N 005 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO/2021.
Que obra Nota de Pedido N 2 de fecha 15 de abril de 2021, por la cual, la contratista solicita aprobar el nuevo plan de trabajo y curva de inversión, especificando que En el tiempo transcurrido entre la licitación y el replanteo, han variado las condiciones previstas originariamente, debiendo ocupar ahora los primeros meses para el ajuste del proyecto, intervenciones hidráulicas y alcantarillas, teniendo en cuenta también que en ésta época del año la duración de la luz diurna se acorta y las temperaturas bajan sensiblemente, las que para la pavimentación es conveniente que sean lo más cálidas posibles; sin que se modifique el plazo de obra, habiendo renunciado expresamente a reclamar gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y/o aplicación del Nuevo Plan de Avance y Curva de inversión, conforme archivo titulado Nota de conformidad por Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.
Que Inspección de Obra acompaña dos informes técnicos, ambos titulados Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, de fechas 20 de abril de 2021 y 16 de junio de 2021 respectivamente, donde se explicitan los fundamentos que justifican la solicitud formulada por la contratista y posteriormente se amplían los mismos, en virtud del pedido realizado por la asesoría jurídica de este Ministerio, indicando además que se mantiene inalterable el plazo dispuesto contractualmente.

Que se acompaña nuevo Plan de Inversión Plan 01, contando con el visto bueno técnico de la Dirección Provincial de Vialidad en los citados Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.
Que obra Dictamen Nº 290/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección Provincial de Vialidad, lo establecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones T.O. por Decreto Provincia N 4758/77.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 290/2021 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión correspondientes a la obra: MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES
DE LA RED SECUNDARIA S390 TRAMO: CALCHÍN OESTE - CARRILOBO, conforme planilla que, como Anexo I, compuesto de una 1 foja útil forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

4