I want to know about...

1

a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 148
CORDOBA, R.A. JUEVES 22 DE JULIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

del mes de abril de 2021 es de $ 99.344.004,33.
Que asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y de Monto de Obra faltante de ejecutar.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripta por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único, por la que acepta la primera Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de abril de 2021, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2021/000252 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 242/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento 5% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 242/2021 y en uso de sus atribuciones Ley N 10.546, Decreto N
1053/2018 y demás relacionados;

Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en el mes de abril de 2021, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RED SECUNDARIA S-136
PROG.3150 A LA PROG.18550 JESÚS MARÍA CAÑADA DE
LUQUEDEPARTAMENTO COLÓN, por la suma total de Pesos Dieciséis Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Uno con Veintidós Centavos $ 16.967.681,22, conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripta con fecha 17
de mayo de 2021, por el Consorcio Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de dos 2 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Dieciséis Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Uno con Veintidós Centavos $ 16.967.681,22, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2021/000252, de acuerdo al siguiente detalle: con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00 Obras Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ANEXO

Resolución N 203
Córdoba, 11 de junio de 2021

Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas -en adelante POP-, de
siciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la existencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 050/2021 de fecha 10 de marzo 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 22 de marzo del 2021 y que el plazo de obra se encuentra vigente hasta el día 22 de febrero de 2022.

Que obra en autos el pedido de adecuación realizado por el Consorcio Caminero Único, suscripto digitalmente con fecha 27 de abril de 2021.

Que el Departamento Gestión Económica de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad acompaña informe técnico, junto a similar titulado Adecuación Provisoria Obra Faltante a Ejecutar Abril/2021, de los cuales surge que los
conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N 750/2019, Resolución N 1 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.
Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, dispo-

cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, que a la fecha de la adecuación provisoria abril/2021, la variación de referencia es de 20,17% en relación a valores de oferta y el saldo a integrar por adecuación provisoria asciende a la suma de $ 31.219.298,77, en consecuencia el nuevo costo del presupuesto total de la obra a precios del mes de abril de 2021 es de $ 196.038.944,80.
Que asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y
Expediente Nº 0045-022633/2020/A2.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 1, por las variaciones de costos verificadas en el mes de abril de 2021, en la realización de la obra: MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA RED SECUNDARIA S-372 TRAMO: RUTA NACIONAL N 36 CORRALITO
DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

4