Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 30/07/2020 - 1º Sección
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del
General Manuel Belgrano
JUEVES 30 DE JULIO DE 2020
AÑO CVII - TOMO DCLXVII - Nº 173
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
1
a SECCION
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 45
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
SUMARIO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución Nº 45 Pag.
Resolución Nº 109 Pag.
Resolución Nº 116 Pag.
Resolución Nº 123 Pag.
1
2
3
3
Córdoba, 17 de marzo de 2020
Expediente Nº 0045-021984/2019/A1.VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de Vialidad propicia por Resolución Nº 01396/2019, la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio Nº 1 por Reconocimiento de Variación de Costos verificada en el mes de septiembre de 2019, en la PROVISION DE MIX
DE CEREALES Y FRUTOS SECOS 40.985 paquetes de 50grs. - D.P.V., suscripta el día 17 de octubre de 2019 entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y la firma VESPRINI Marcela Adriana, contratista del servicio, en el marco de las disposiciones del Decreto N 1160/2016 y modificatorios.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 00422 de fecha 2 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial de Vialidad se adjudicó, mediante subasta electrónica inversa, la compra del Renglón Nº 1: mix de cereales y frutos secos a la mencionada firma, por la suma de $ 1.229.550,00.
Que obra en autos solicitud de la adjudicataria de fecha 27 de septiembre de 2019, a través de la cual insta el presente procedimiento de redeterminación de precio, de conformidad a las previsiones del artículo 30 del Pliego Particular de Condiciones que rige la presente contratación.
Que la División Compras de la citada Dirección ha incorporado en autos los cálculos correspondientes a la solicitud propiciada, índices de referencia e índices de precios y antecedentes de la contratación Que del Informe Técnico agregado en autos, surge que se verificó una variación del 21% al mes de septiembre/2019, implicando un refuerzo total de partida por la primera redeterminación de precios que asciende a la suma de $ 235.922,40, elevando el costo total del contrato al monto de $
1.465.472,40.
Que se ha incorporado el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios N 1, suscripta el día 17 de octubre de 2019, entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y la firma VESPRINI Marcela Adriana, por la que se acuerda el ajuste informado.
Que se agrega en autos Documento Contable Ajuste Orden de Compra N 2019/000301.01 Ejercicio Vigente Año 2020, que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 07/2020 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos en el régimen establecido en el Anexo I al Decreto Nº 1160/2016, atento a que los períodos bajo análisis superan la variación promedio del 5% con respecto a los precios BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Resolución Administrativa Nº 242 Pag. 4
Acuerdo Reglamentario Nº 1642 - Letra: A Pag. 5
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Cronograma de Pagos Pag. 6
de los factores correspondientes a los valores contractuales vigentes, considera que puede aprobarse el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos Nº 1 que se propicia.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N
07/2020 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio Nº 1 por Reconocimiento de Variación de Costos, verificada en el mes de septiembre de 2019, en la PROVISION DE MIX DE CEREALES
Y FRUTOS SECOS 40.985 paquetes de 50grs. - D.P.V., por la suma total de Pesos Doscientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos con Cuarenta Centavos $ 235.922,40, suscripta el día 17 de octubre de 2019
entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ing. Martín GUTIERREZ, por una parte y la firma VESPRINI Marcela Adriana CUIT Nº 27-18588602-1 contratista del servicio, por la otra, que como Anexo I compuesto de dos 2 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Doscientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos con Cuarenta Centavos $ 235.922,40, conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, en su Documento de Contabilidad Ajuste Orden de Compra Nº 2019/000301.01, de la siguiente manera:
Jurisdicción 1.50, Programa 504-001, Partida 2.01.02.00, Alimentos Elaborados del P.V. $ 173.665,80
Importe Futuro Año 2021 $ 62.256,60
1
