I want to know about...

4

1

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 102
CORDOBA, R.A. VIERNES 2 DE JUNIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a su similar titulado ADECUACIÓN
PROVISORIA OBRA FALTANTE A EJECUTAR DICIEMBRE/2022, de los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016 y que a la fecha del séptimo salto el porcentaje físico ejecutado de la obra era del 91,15%
coincidente con el archivo titulado Medición Mensual N 016-0, correspondiente al periodo Nov-2022 y que la variación al mes de diciembre/2022 alcanzó un 14,97% lo que representa económicamente un incremento de $ 18.906.828,33. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 1.081.983.892,30.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único con fecha 13 de enero del 2023, por la que acepta la Adecuación Provisoria de Precios Nº 7 por las variaciones de costos verificadas en el mes de diciembre del 2022, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2023/000074 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 2023/00000102 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016 y modificatorios, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 2023/00000102 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios Nº 7
por variaciones de costos producidas en el mes de diciembre del 2022, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: MEJORAMIENTO CAMINO
DE LA RED TERCIARIA T-334-8, T 346-9 Y T-396-7, TRAMO: RP Nº 1
COLONIA DOS HERMANOS COLONIA MAUNIER COLONIA 10 DE
JULIO, por la suma total de Pesos Dieciocho Millones Novecientos Seis Mil Ochocientos Veintiocho con Treinta y Tres Centavos $ 18.906.828,33, conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 13 de enero del 2023, por el Consorcio Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de dos 2 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Dieciocho Millones Novecientos Seis Mil Ochocientos Veintiocho con Treinta y Tres Centavos $ 18.906.828,33, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2023/000074, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N 89 - Letra:D
Córdoba, 12 de abril de 2023
Expediente Digital Nº 0045-022704/2020/A7.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita las Adecuaciones Provisorias de Precios Nº 1 y 2 por las variaciones de costos verificadas en los meses de abril y junio ambas del año 2022, respectivamente, en la realización de la obra:
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL T-27-3 Y T-27-07 LONGITUD:
16,5 KM DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ.
Y CONSIDERANDO:
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único mediante Resolución N 46/2022, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 13 de abril del 2022, con un plazo de ejecución de 360 días a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo total, la cual fue confeccionada con fecha 1 de junio del mismo año.
Que obran en autos Solicitudes de Adecuaciones Provisorias realizaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

das por el Consorcio Caminero Único, suscriptas digitalmente con fecha 29
de abril y 2 de junio, ambas del año 2022.
Que el Departamento Gestión Económica de Obras acompaña informe técnico, junto a su similar titulado Adecuación Provisoria Obra Faltante a Ejecutar Abril/2022, del cual surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, que a la fecha del primer salto no registra avance físico de la obra y que la variación al mes de abril/2022 alcanzó un 13,40% lo que representa económicamente un incremento de $ 22.932.203,88 y en relación al segundo salto, del mencionado informe y del archivo titulado Adecuación Provisoria Obra Faltante a Ejecutar Junio/2022, surge que no registra avance físico en la obra coincidente con la fecha de suscripción del Acta de Replanteo y que la variación al mes de junio/2022 alcanzó un 11,78% lo que representa económicamente un incremento de $21.763.708,00. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $224.687.361,91.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único con fecha 24 de octubre de 2022, por la que acepta la
3