I want to know about...

1

a
Las Malvinas son argentinas LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 234
CORDOBA, R.A. MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 372
Córdoba, 16 de noviembre de 2022
Expediente Nº 0045-023776/2022/A2.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la aprobación del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondiente a la obra: PAVIMENTACIÓN RUTA
PROVINCIAL N 10 TRAMO: PUNTA DEL AGUA LAS PERDICES
LONGITUD: 17,95 KM. DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas POP, de conformidad a lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019, la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la existencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.
Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Único creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N
1.053/2018, por Resolución Ministerial Nº 226/2022 de fecha 14 de julio de 2022, suscribiéndose el pertinente contrato el día 19 de septiembre del mismo año, con un plazo de ejecución de obra de 360 días contados a partir de la suscripción del Acta de Replanteo, confeccionada con fecha 23 de septiembre de 2022.
Que el avance real acumulado al mes de septiembre/2022 es del 7,92%, según archivos titulados RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N
002-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCT - 2022 y MEDICIÓN
MENSUAL N 002-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCT - 2022.
Que la Inspección de Obra informa que por Nota de Pedido N 2 de fecha 27 de septiembre del 2022, la contratista solicita una reformulación del Plan de Trabajo y Curva de Inversión, atento a haberse replanteado la obra de Referencia el 23/09/22, venimos por la presente a solicitar la Readecuación del Plan de Avance e Inversiones, contemplando así los 13
periodos calendarios en que se repartirá la certificación hasta el actual vencimiento vigente 18/09/23. De la misma forma, se redistribuyen las inversiones contemplando en el cronograma de trabajos el periodo de festividades de fin año y el habitual receso estival. Se contempla igualmente en este nuevo plan los lineamientos de producción acordados con la Su-

pervisión al momento de efectuar el replanteo de los trabajos, efectuando formal y expresa renuncia a los gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y / o aplicación del Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, conforme archivo titulado Nota de Conformidad por Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.

Que se incorpora INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN, afirmando que se procedió a analizar la documentación presentada por la contratista observándose que la misma refleja, por una parte, los progresos reales logrados hasta esta instancia de ejecución de obra y, por otra, una redistribución temporal de los trabajos faltantes del proyecto con sus respectivas inversiones, manteniéndose inalterable el plazo dispuesto contractualmente para terminar la obra.

Que se acompaña planilla del Nuevo Plan de Inversión Plan 01, contando con el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.
Que obra Dictamen Nº 406/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo establecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones T.O. por Decreto Provincia N 4758/77.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 406/2022 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión correspondientes a la obra: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N
10 TRAMO: PUNTA DEL AGUA LAS PERDICES LONGITUD: 17,95
KM. DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA, conforme planilla que, como Anexo I, compuesta de tres 3 fojas útiles, forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO

Resolución N 373
Córdoba, 16 de noviembre de 2022
Expediente Nº 0045-022607/2020/A30.-

MEJORAMIENTO SUPERFICIE RUTA PROVINCIAL T120-8 TRAMO
RUTA PROVINCIAL N 6 RUTA PROVINCIAL T120-20 DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ.

VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de una ampliación de plazo y del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra:

Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas POP, de conformidad a
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3