I want to know about...

1

a LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

2020/00084.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a devolver las garantías de mantenimiento de oferta presentadas, en los casos que sea procedente y conforme lo dispuesto en la normativa vigente.

Resolución N 274
Córdoba, 30 de diciembre de 2020
Expediente Nº 0135-037226/2020.VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales propicia mediante Resolución Nº 0440/2020, se autorice el llamado a Licitación Pública Digital para la ejecución de la obra: SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE URBANIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DOLORES -DEPARTAMENTO
SAN JAVIER PROVINCIA DE CÓRDOBA PROGRAMA LOTENGO, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 24.218.477,29, a valores del mes de diciembre de 2020.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante nota obrante en autos el Subsecretario de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales insta el presente trámite a los fines de iniciar los trámites tendientes a la contratación de referencia, que tiene como finalidad abastecer del servicio de agua potable a la urbanización de 283 lotes que se ejecutará en el marco del Programa LoTengo.
Dicha obra se constituye en la única alternativa viable para la dotación del mencionado servicio habida cuenta que la prestataria de la localidad, Einat Ente Intermunicipal Aguas de Traslasierras está incapacitado de brindar la factibilidad de servicio agregándose en autos constancia que así lo acredita.
Que la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales ha procedido a aprobar la correspondiente documentación base del llamado a licitación pública, como asimismo su Presupuesto Oficial.
Que corren agregados en autos Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos, Estructura de Costos, Curva de Inversión, y Pliego de Condiciones Particulares con sus Anexos que rigen la presente ontratación, como así también Presupuesto Oficial por la suma de $ 24.218.477,29, incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente, a valores del mes de diciembre de 2020, con un plazo de ejecución de noventa 90 días corridos a contar desde el Acta de Replanteo.
Que tal como surge del Pliego de Condiciones Particulares corresponde en esta instancia la implementación de la Licitación Pública Digital, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 583/2016, a los fines de garantizar mediante la utilización de medios informáticos, los principios de eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad consagrados en el artículo 174 de la Constitución Provincial.
Que se ha realizado la afectación preventiva del gasto, de conformidad con el Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2020/000074.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXIII - Nº 7
CORDOBA, R.A. MARTES 12 DE ENERO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 4 º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: RICADO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Que obra Dictamen N 310/2020 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio, en el que se expresa que la documentación técnica que rige el presente llamado a licitación pública da cumplimiento a las disposiciones de la Ley N 8614, modificada por Ley Nº 10417, Decreto Nº 1823/2016, reglamentario de la precitada Ley, Decreto Nº 583/2016, Anexo I al Decreto N 1505/2016, Decreto N 800/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77 y conforme las disposiciones del Decreto Nº 30/2018 y demás modificatorios, puede emitirse el acto administrativo por el cual se autorice el llamado a licitación pública destinada a la ejecución de la obra de que se trata.
Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 310/2020 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública Digital para la ejecución de la obra: SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
URBANIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DOLORES -DEPARTAMENTO SAN JAVIER PROVINCIA DE CÓRDOBA PROGRAMA LOTENGO, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Veinticuatro Millones Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Siete con Veintinueve Centavos $ 24.218.477,29, incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente.
Artículo 2.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Veinticuatro Millones Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Siete con Veintinueve Centavos $ 24.218.477,29, según lo indica la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2020/000074, a Importe Futuro Año 2021.
Artículo 3º.- FACÚLTASE a la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales para que proceda a fijar la fecha de la Licitación Pública Digital, en los términos que técnicamente estime conveniente, debiendo asimismo determinar lugar y hora de apertura de sobres.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales para su publicación en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás efectos que correspondan y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

2