I want to know about...

4

1

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 105
CORDOBA, R.A. MIÉRCOLES 7 DE JUNIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 96 - Letra:D
Córdoba, 18 de abril de 2023
Expediente Digital Nº 0045-024683/2022.VISTO: este expediente por el cual la Dirección de Vialidad propicia por Resolución Nº 2023/000-00000041 la Contratación Directa con el Consorcio Caminero Regional Nº 18, para la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO SECUNDARIO S-331. TRAMO: MONTE MAÍZ T12308. DEPARTAMENTO: UNIÓN, por la suma de $ 69.865.571,83.
Y CONSIDERANDO:

Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la presente obra, consistente en: Pliego de Condiciones Generales, Cómputo Métrico, Planillas y especificaciones Técnicas, Planos, Pliego Complementario del Pliego Particular de Condiciones y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios competentes de la Dirección de Vialidad y aprobado mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 2023/00000000041 de su Director.
Que surge de la Documentación obrante en autos que: El objeto de la presenta Obra contribuirá al progreso económico y de la infraestructura de toda la zona de influencia, y favorecerá la integración territorial, solucionando además los problemas de circulación que se originan después de las lluvias, que provocan un alto costo de mantenimiento del camino; reduciéndose el costo de transporte de mercaderías y de servicios en dicha zona.

Que el Jefe del Departamento Conservación de Caminos de Tierra manifiesta que el Consorcio Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas para ser el adjudicatario de la obra en la red sin pavimentar aludida y sería la forma más efectiva y ágil de atender el mencionado camino asimismo, informa que la obra de que se trata
se encuentra excluida en la proyección de obras anuales a realizar por el Consocio Caminero Regional N 18 en su contratación de rutina.
Que de la documentación incorporada surge que el Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 69.865.571,83 con valores de Materiales, Mano de Obra y Equipos correspondientes al mes de enero de 2023 con TV DPV de diciembre de 2022 y con un plazo de ejecución de trescientos sesenta 360 días, contados a partir de la suscripción del acta de replanteo, estipulándose un anticipo financiero del 10% y el saldo por la ejecución de la obra contra certificación mensual por unidad de medida, previendo el régimen de Redeterminación de Precios establecido en el Decreto N 800/2016.
Que se han incorporado en autos Resolución N 1368/1998 de la entonces Dirección Provincial de Vialidad por medio de la cual se dispuso la creación del Consorcio Caminero Regional N 18, Resolución N 1237/2022
de la Dirección de Vialidad, aprobando el Acta de Renovación Parcial de Autoridades, además, obra Acta de Conformidad para la ejecución de la obra de que se trata suscripta por el Presidente del referido Consorcio.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que luce en autos la conformidad a la ejecución de las obras, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario FDA, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 2.135/2019.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N 2023/000083, que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo gestionado demanda.
Que obra Dictamen Nº 2023/00000119 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6.233 y conforme lo establecido por el artículo 7º - inciso b punto 4 de la Ley Nº 8.614, modificada por la Ley Nº 10.417, Art. 38 de la Ley Nº 10.411 y en virtud de las facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio Caminero Regional N 18, la ejecución de la obra de referencia.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 2023/00000119 y en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Caminero Regional Nº 18, la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO
SECUNDARIO S-331. TRAMO: MONTE MAÍZ T123-08. DEPARTAMENTO: UNIÓN, por la suma de Pesos Sesenta y Nueve Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Uno con Ochenta y Tres Centavos $ 69.865.571,83, por un plazo de realización de los trabajos de trescientos sesenta 360 días, contados a partir de la suscripción del acta de replanteo.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total Pesos Sesenta y Nueve Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Uno con Ochenta y Tres Centavos $69.865.571,83, conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N 2023/000083, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 505-000, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros, Centro de Costo 0456 Obras De Emergencias E Imprevistas Sin Discriminar del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

5