I want to know about...

1

a
Las Malvinas son argentinas LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

puestos que tornan procedente la aplicación del precitado Decreto, lo cual queda evidenciado en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona, debiendo la Secretaría de Arquitectura solicitar oportunamente la integración de la garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública, con las observaciones allí formuladas, en relación al error material advertido en el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsiones del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 401/2022 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 5 por las variaciones de costos verificadas en el mes de agosto del 2022 en la obra: CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN DE FACHADAS DEL EDIFICIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS, ubicado en calle Santiago Temple esquina Belgrano Barrio Gemes Localidad de Córdoba Departamento Capital Provincia de Córdoba, por la suma de Pesos Dos Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Tres con Cincuenta y Tres Centavos $ 2.152.403,53, suscripta el 26 de septiembre
AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 252
CORDOBA, R.A. MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

del 2022 por el representante de la Empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, contratista de la obra, que como Anexo I, compuesto de dos 2 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Dos Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Tres con Cincuenta y Tres Centavos $ 2.152.403,53, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido N 2022/000468, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3. - FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo la Empresa MARTINAZZO JUAN PABLO, de corresponder, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N 389
Córdoba, 14 de diciembre de 2022

Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas POP, de conformidad a lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019, la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie.
Que se advierte la existencia de un archivo titulado Índice de Anexo, haciendo plena fe de su contenido.
Que por Resolución N 162 de fecha 17 de mayo de 2021 se adjudicó la obra de referencia al Consorcio Caminero único creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N 1053/2018, suscribiéndose el
feccionada con fecha 1 de julio de 2022, dispone que las tareas fueron terminadas el día 6 seis del mes de junio del año 2022, indicando además que,
ha sido ejecutada conforme a los Planos y Pliegos respectivos y órdenes dadas por la Inspección, coincidente con MEDICION MENSUAL N 006-0 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DIC-2021 y RESUMEN MEDICION MENSUAL
N 006-0 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DIC-2021, y archivo titulado NOTA DE ELEVACIÓN DE RECEPCIÓN PROVISIONAL TOTAL. Se informa además que las tareas realizadas fuera del plazo de obra, necesarias para la aceptación por parte de la Inspección para la Recepción Provisional, eran de mantenimiento y mejoras, sin requerir certificación alguna. A su vez, se deja constancia de que queda observado hasta la Recepción Definitiva el estado de las banquinas y los cordones de suelo de la zona del alambrado.

Que, por otro lado, en archivo titulado NOTA ACLARATORIA se informa que el contrato se ha ejecutado en un 90,86%, quedando un saldo de contrato de $2.747.660,93 pesos dos millones setecientos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta con 93/100 a valores básicos de contrato. El mencionado monto sobrante resulta de todos los imprevistos de cada item de obra que no fueron utilizados al momento de ejecutar la misma, la cual fue construida en su totalidad según los planos y especificaciones del pliego.
Si bien mediante Informe Contable y Garantías de Recepción Provisional Total de Obra se indica que corresponde la devolución de la Garantía de Anticipo Financiero, en informe posterior de la Dirección
respectivo contrato de obra pública con fecha 25 de junio y el Acta de Replanteo confeccionada con fecha 19 de julio, ambas de 2021; con un plazo de ejecución de obra de 180 ciento ochenta días contados a partir de la fecha de suscripción de la misma.
Que por Resolución Ministerial N 336/2021 se dispuso aprobar el Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión Plan 01.
Que, el Acta de Recepción Provisional Total de la obra de referencia, con-

General de Administración de fecha 23 de noviembre de 2022 obrante en el módulo Anticipo Financiero, se informa que El importe del CERTIFICADO DE ANTICIPO FINANCIERO es de $3.005.413,45 totalmente consumido en los certificados N 1, 2, 3, 4, 5 y 5 BIS; por lo que la empresa no debe ningún importe en concepto de anticipo financiero. Asimismo, surge de POP la existencia de archivo titulado POLIZA DE SEGURO DE CAUCION EN GARANTIA DE ANTICIPO FINANCIERO EN OBRA PUBLICA Nº
Expediente Nº 0045-023031/2021.VISTO: este expediente en el que se gestiona la aprobación del Acta de Recepción Provisional Total de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO DE
LA RED TERCIARIA T-383-24 TRAMO: RUTA NACIONAL N 35 PROGRESIVA 5,7, adjudicada al Consorcio Caminero Único de la Provincia.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3