Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 20/12/2022 - 1º Sección
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
Las Malvinas son argentinas
1
MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 252
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
a SECCION
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 363
Córdoba, 03 de noviembre de 2022
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
SUMARIO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 363 Pag. 1
Resolución N 366 Pag. 2
Resolución N 389 Pag. 3
MINISTERIO DE HABITAT Y ECONOMIA FAMILIAR
Resolución N 18 Pag. 4
Resolución N 24 Pag. 5
Expediente Nº 0045-023006/2021/A29.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la Quinta Adecuación Provisoria de Precio, por las variaciones de costos verificadas en el mes de agosto del 2022, en la realización de la obra: PAVIMENTACIÓN ACCESO A SILVIO PELLICO RUTA PROVINCIAL N S-336 TRAMO: RUTA PROVINCIAL N 2
SILVIO PELLICO DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN PROVINCIA DE CÓRDOBA.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N
750/2019, Resolución N 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.
Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Capítulo V del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la existencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 239/2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el contrato pertinente el día 13 de agosto del mismo año, con un plazo de ejecución de obra de 180 días a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo Total, la cual fue confeccionada con fecha 6 de septiembre del 2021, mientras que por Resolución N 233/2022 se autorizó una ampliación de plazo de obra de 60 días, fijando como nueva fecha de finalización de los trabajos el día 27 de agosto del 2022.
Asimismo, por Resolución N 300/2022 se aprobó la Cuarta Adecuación Provisoria de Precios correspondiente al mes de junio de 2022.
Que consta agregado en autos archivo titulado MEDICIÓN MENSUAL
N 012-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGO - 2022 - MEDICIÓN
FINAL, en virtud del cual surge que el porcentaje físico ejecutado de la obra es del 100%.
Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 3 de agosto BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
del 2022.
Que el Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a similar titulado ADECUACIÓN PROVISORIA
OBRA FALTANTE A EJECUTAR - AGOSTO/2022, de los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del quinto salto el porcentaje físico de avance de obra era del 99,95 % conforme Resumen Medición Mensual N 011-0 Correspondiente al Periodo Jul-2022 y que la variación al mes de Agosto/2022 alcanzó un 14,79% lo que representa económicamente un incremento de $ 24.121,48. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 303.361.414,00.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único con fecha 20 de septiembre del 2022, por la que acepta la Quinta Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de agosto del 2022, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2022/000473 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 390/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N
800/2016, modificado por Decreto N 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 390/2022 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Quinta Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en el mes de agosto del 2022, de los
1
