I want to know about...

1

a
Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 251
CORDOBA, R.A. LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Que la Dirección General de Administración agrega el Documento Contable - Nota de Pedido N 2022/000366 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 372/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por Decreto Nº 305/2014, modificado por Decreto N 1160/2016, atento a que el período bajo análisis supera la variación promedio del 5% con respecto a los precios de los factores correspondientes a los valores contractuales vigentes y visto el artículo 8º del citado régimen, considera que puede dictarse el acto administrativo por el cual se apruebe el Acta Acuerdo de la 3º Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos que se propicia.
Por ello, actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N
372/2022 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta Acuerdo de la 3º Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos por la prestación del SERVICIO INTEGRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PERMANENTE DE LOS ESPACIOS VERDES Y EXTERIORES DE LOS
COMPLEJOS CULTURALES, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA:
MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA PALACIO FERREYRA
COMPLEJO CULTURAL PASEO DEL BUEN PASTOR MUSEO DE
CIENCIAS NATURALES DR. HUMBERTO ILLIA CENTRO CULTURAL
CÓRDOBA MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES EMILIO CARAFFA, por la suma total de Pesos Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con Setenta y Un Centavos $
4.354.669,71, suscripta con fecha 21 de septiembre de 2022, entre la Di-

rectora General de Obras de la Secretaría de Arquitectura, Arq. Jorgelina Lluch por una parte, y el Presidente la firma LWK INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. Dr. Walter Sinay, contratista del servicio, por la otra, que como Anexo I, compuesto de una 1 foja, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con Setenta y Un Centavos $ 4.354.669,71, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2022/000366, conforme el siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50, Programa 506-001, Partida 3.03.01.00 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles del PV 3.239.010,53.
Importe Futuro Año 2023 1.115.659,18.
Artículo 3.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la Enmienda de Contrato por redeterminación de precio, debiendo la firma LWK INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A., de corresponder, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N 357
Córdoba, 31 de octubre de 2022

Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico,
existencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.
Que surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones que por Resolución N 00171/2021 de la Dirección de Vialidad, se adjudicó la ejecución de la obra principal a la empresa AFEMA S.A., por la suma de $
333.820.970,90, suscribiéndose el contrato respectivo el 12 de mayo del 2021, habiéndose confeccionado el Acta de Replanteo con fecha 1 de julio del 2021.
Asimismo, por Resolución Nº 01099/2021 de la citada Dirección se aprobó la Modificación de Obra Nº 1 y por Resolución N 00906/2022 rectificada por su similar N 01094/2022, se dispuso una ampliación de plazo de obra de 120
días, llevando la fecha de terminación de los trabajos al 26 de febrero del 2023.
Que luce agregada Orden de Servicio N 7 de fecha 9 de agosto de 2022, por medio de la cual se instruye a la contratista sobre la necesidad de ejecutar trabajos complementarios toda vez que se deben modifi-

mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N
750/2019, Resolución N 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la
car algunas de las cantidades de los ítems de obra y la incorporación de nuevos, los cuales surgen al momento de la etapa de construcción. Estas obras contemplan una serie de tareas necesarias e imprescindibles de ejecutar para culminar los trabajos correctamente.
Que se ha incorporado en autos Memoria Descriptiva, Pliego Particular Complementario de Especificaciones Técnicas, Nota de Conformidad, Nuevo Plan de Inversión Plan 99, Estructura de Costos, Planilla Resumen,
Expediente Nº 0045-020663/2018 Cuerpos 1 al 12.VISTO: este expediente en el que la Dirección de Vialidad propicia mediante Resolución Nº 01028/2022 la aprobación de los Trabajos Complementarios Nº 1 correspondientes a la Obra: PAVIMENTACIÓN R.P. N S-353
TRAMO: ACCESO COLONIA VIDELA INTERSECCIÓN R.P. N 10
DEPARTAMENTO: RÍO SEGUNDO, a cargo de la Empresa AFEMA S.A., por la suma de $ 90.394.401,03.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

9