I want to know about...

1

a
Las Malvinas son argentinas LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

pondiente al mes de junio del 2022, respectivamente.
Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 3 de agosto del 2022.
Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a sus similares titulados ADECUACIÓN PROVISORIA OBRA FALTANTE A EJECUTAR AGOSTO/2022, de los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del cuarto salto el porcentaje físico ejecutado de obra era del 57,44% coincidente con archivo titulado Medición Mensual N 008-0 Correspondiente al Periodo Jul-2022 y que la variación al mes de agosto/2022 alcanzó un 14,20%
lo que representa económicamente un incremento de $ 8.732.250,13. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 166.003.999,61.
Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y de Monto de Obra faltante de ejecutar.

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único con fecha 29 de septiembre del 2022, por la que acepta la Adecuación Provisoria de Precios Nº 4 por las variaciones de costos verificadas en el mes de agosto del 2022, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2022/000475 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 382/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N
800/2016, modificado por Decreto N 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente,
AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 237
CORDOBA, R.A. VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 382/2022 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios Nº 4
por variaciones de costos producidas en el mes de agosto del 2022, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: MEJORAMIENTO DE RUTA
PROVINCIAL RP S-331 ACCESO A MONTE MAÍZ DEPARTAMENTO: UNIÓN, por la suma total de Pesos Ocho Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con Trece Centavos $ 8.732.250,13, conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 29 de septiembre del 2022, por el Consorcio Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de cuatro 4 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Ocho Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con Trece Centavos $ 8.732.250,13, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad
Nota de Pedido Nº 2022/000475, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
Resolución N 20 - Letra:D
Córdoba, 23 de noviembre de 2022
VISTO: El Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financiera aprobado por Resolución N 3/2018 de la Secretaría de Administración Financiera.
Y CONSIDERANDO:
Que, en el marco de las competencias de la Contaduría General de la Provincia, el citado dispositivo legal en su artículo 7, la faculta a dictar las disposiciones que considere pertinentes para incorporar, ampliar, modificar y/o derogar lo dispuesto en el TÍTULO III: SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Adminis-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

tración Financiera.
Que la Contaduría General de la Provincia es el Órgano Rector del Subsistema de Contabilidad, en función a lo establecido en el artículo 74
de la Ley Nº 9086.
Que, en el orden de lo normado por el artículo 108 de la citada ley, cuando las Unidades Rectoras Centrales y el Órgano Coordinador se expidan haciendo uso de su potestad normativa, dichas normas serán de aplicación obligatoria para toda la hacienda pública.
Que, en este sentido, se propician adecuaciones que son el resultado de un proceso de revisión continua, en respuesta al dinamismo de su ámbito de aplicación.
Por todo ello, normativa citada y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N 9086, texto reglamentado, y por el artículo 7º de la Resolución Nº 03/2018 de la Secretaría de Administración Financiera;

4