Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 08/02/2022 - 1º Sección
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
1
a
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVI - Nº 30
CORDOBA, R.A. MARTES 8 DE FEBRERO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
se expiden favorablemente respecto a la petición de autos.
Por ello, actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los artículos 17 y 25
de la Ley Nº 4183 T.O. por Decreto N 2252/1975, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N 477/2021, por Fiscalía de Estado bajo el N 1206/2021 y en uso de atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
Artículo 1.- DESÍGNASE al Escribano Edgar Darío ACOSTA, D.N.I.
N 25.834.921 - Clase 1977-, Matrícula Profesional N 2114, como Ads-
cripto al Registro Notarial N 719 con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO
DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 10
Córdoba, 04 de febrero de 2022
Nota N DPV01-0046656045-022 Ref. Expte. N 0045-022620/2020.VISTO: este expediente por el cual el Representante Técnico del Consorcio Caminero Único, propicia la aprobación de la ampliación de plazo y del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra:
MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES DE LA RED SECUNDARIA
S390 TRAMO CALCHÍN OESTE - CARRILOBO.
Y CONSIDERANDO
Que obra en autos nota de la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas como Coordinadora de la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único, manifestando que la ampliación de plazo, que se tramita por la presente, no se está gestionando por el Portal de Obras Públicas P.O.P. por un error material que presenta el sistema. A fin de evitar demoras, se decidió llevarlo a cabo en formato papel, todo ello, conforme lo dispuesto por el Memorándum N
002/2020 de la Dirección General de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas dependiente de la Secretaría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas.
Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Único creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N 1053/2018- por Resolución Ministerial N 222/2020 de fecha 27 de noviembre del 2020, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 12 de julio del 2021 y el Acta de Replanteo total confeccionada con fecha 17 de febrero del 2021.
Que, asimismo, el plazo de ejecución de la obra se estableció en 300
días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo Artículo 1 Resolución N222/2020 y Punto II.2.3 Legajo único para contratación y el avance real
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
acumulado al mes de diciembre/2021 es del 52,72%, según archivos titulados RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL Nº 011-0 CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DIC 2021 y MEDICIÓN MENSUAL Nº 011-0 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DIC 2021.
Que obra Nota de Pedido de fecha 10 de diciembre del 2021, por la cual, la contratista solicita una ampliación de Plazo de obra de seis 6 meses, en total coincidencia con el presentado en P.O.P para los trabajos modificatorios allí tramitados, a los efectos de evitar inconvenientes que se pudieran producir por demoras ajenas a la voluntad de las partes, como así también renunciando expresamente a cualquier reclamo que pudiera corresponder por la ampliación de plazo solicitada.
Que según informe suscripto por el Dpto. I Conservación de Pavimentos de la Dirección de Vialidad, la contratista de la obra, solicita la aprobación del nuevo plazo de obra ampliado debido a las demoras en la tramitación de la Modificación de Obra N 1 y Obras Complementarias por el sistema P.O.P. y por definiciones correctivas del proyecto ejecutivo y del nuevo plan de avance e inversiones de la misma.
Que se acompaña Nuevo Plan de Inversión Plan 02, contando con el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.
Que obra Dictamen Nº 12/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento las constancias obrantes en Sistema POP, la intervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo establecido por el artículo 41
correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones T.O. por Decreto Provincial N 4758/77, puede dictarse el instrumento legal que apruebe la ampliación de plazo de obra por 180 días, operando en consecuencia su nuevo vencimiento el día 12 de junio del 2022, como el nuevo Plan de Avance. Con las observaciones allí efectuadas que son de carácter formal y que no impiden la prosecución del trámite.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-
3
