I want to know about...

1

a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 248
CORDOBA, R.A. MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

formidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N
750/2019, Resolución N 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.
Que la adecuación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Punto V del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la existencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.

Que mediante Resolución Ministerial Nº 194/2021 de fecha 09 de junio del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el contrato pertinente el día 05 de julio del mismo año, con un plazo de ejecución de obra de 150 días a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confeccionada con fecha 19 de julio del 2021.

Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 12 de julio del 2021.

Que el Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a similar titulado Adecuación Provisoria Obra Faltante a Ejecutar - Julio/2021, de los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del primer salto el porcentaje físico faltante de ejecutar de la obra era del 100% y que la variación al mes de julio/2021
alcanzó un 13,44% lo que representa económicamente un incremento de $ 10.581.365,98. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 93.575.864,48.
Que asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y de Monto de Obra faltante de ejecutar.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único con fecha 22 de septiembre de 2021, por la que acepta la Primera Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de julio de 2021, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2021/000483 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 431/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016, modificado por Decreto N 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los precios
ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 431/2021 y en uso de sus atribuciones EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en el mes de julio de 2021, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: MEJORAMIENTO CAMINO
DE LA RED SECUNDARIA S330 TRAMO: RUTA NACIONAL N 7
TRES COLONIAS PUESTO BLANCO, por la suma total de Pesos Diez Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Cinco con Noventa y Ocho Centavos $ 10.581.365,98, conforme el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 22 de septiembre del 2021, por el Consorcio Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de dos 2 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Diez Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Cinco con Noventa y Ocho Centavos $ 10.581.365,98, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2021/000483, de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00
Obras Ejecución por Terceros Importe Futuro Año 2022 $ 10.581.365,98.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N 373
Córdoba, 22 de octubre de 2021
Expediente Nº 0045-022586/2020/A17.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precio Nº 5, BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

por las variaciones de costos verificadas en el mes de junio de 2021, en la realización de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO DE LA RED TERCIARIA T-119 - 12, 13 y 30 que une la Ruta Provincial Nº 1 cercana a la Localidad de Morteros con la Localidad de Colonia San Pedro al Este de la Ruta Provincial Nº 1.

7