Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 30/09/2023 - 1º Sección
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
1
VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCV - Nº 187
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
a SECCION
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 295 - Letra:D
Córdoba, 22 de agosto de 2023
Expediente Digital Nº 0045-022964/2021/A49.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precios Nº 10, por las variaciones de costos verificadas en el mes de junio de 2023, en la realización de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO DE LA RED TERCIARIA T-334-8, T 346-9 Y T-396-7, TRAMO: RP Nº 1 COLONIA DOS HERMANOS COLONIA MAUNIER COLONIA 10 DE JULIO.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial Nº 189/2021 se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 5 de julio de 2021, con un plazo de ejecución de 365 días a contar desde la suscripción del el Acta de Replanteo, la cual fue confeccionada con fecha 2 de agosto de 2021. Asimismo, por Resolución Ministerial Digital N 2023/00000119 se dispuso una ampliación del plazo de obra de 120 días fijando como nueva fecha de vencimiento el día 6 de septiembre de 2023, mientras que por Resolución Ministerial N 454/2021
se autorizó la Modificación de Obra N 1 y por su similar N 301/2022 se adjudicó la Obra Complementaria N 1.
Que asimismo, por Resolución Ministerial Digital N 2023/00000232 se aprobó la novena Adecuación Provisoria de Precios correspondiente al mes de abril de 2023.
Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 5 de junio de 2023.
Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a su similar titulado ADECUACIÓN PROVISORIA
OBRA FALTANTE A EJECUTAR JUNIO/2023, de los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016 y que a la fecha del décimo salto el porcentaje físico ejecutado de la obra era del 98,56% coincidente con el archivo titulado Medición Mensual N 022-0 correspondiente al periodo May-2023 y que la variación al mes de junio/2023 alcanzó un 15,43% lo que representa económicamente un incremento de $ 4.928.461,56. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 1.120.221.500,99.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único con fecha 10 de julio de 2023, por la que acepta la Adecuación Provisoria de Precios Nº 10 por las variaciones de costos verifica-
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
SUMARIO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 295 - Letra:D Pag. 1
Resolución N 298 - Letra:D Pag. 2
Resolución N 312 - Letra:D Pag. 3
SECRETARÍA DE AMBIENTE
Resolución N 240 Pag. 4
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Resolución N 621 Pag. 4
Resolución N 622 Pag. 5
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
Resolución N 14 Pag. 5
das en el mes de junio de 2023, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2023/000414 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 2023/00000352 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016
y modificatorios, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 2023/00000352 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios Nº 10
por variaciones de costos producidas en el mes de junio del 2023, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: MEJORAMIENTO CAMINO DE
LA RED TERCIARIA T-334-8, T 346-9 Y T-396-7, TRAMO: RP Nº 1 COLONIA DOS HERMANOS COLONIA MAUNIER COLONIA 10 DE JULIO, por la suma total de Pesos Cuatro Millones Novecientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno con Cincuenta y Seis Centavos $ 4.928.461,56, conforme Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios
1
