Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 07/09/2023 - 1º Sección
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCV - Nº 171
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
1
a SECCION
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
SUMARIO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 252 - Letra:D Pag. 1
Resolución N 289 - Letra:D Pag. 2
Resolución N 252 - Letra:D
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
Resolución N 5 Pag. 3
Córdoba, 19 de julio de 2023
Expediente Digital N 0047-000849/2022/R1.VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por Resolución N 000607/2023 se apruebe el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 por las variaciones de costos verificadas en el mes de abril del 2023, en la ejecución de la obra: CONSTRUCCIÓN NUEVO
EDIFICIO ESCUELA SECUNDARIA EN COLONIA TIROLESA.
Y CONSIDERANDO:
Que por Resolución Ministerial N 013/2023 tramitada en expediente N 0047-000708/2022, se adjudicó la obra: CONSTRUCCIÓN
DE CUATRO 4 NUEVOS EDIFICIOS PARA LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE OFICIO A CREARSE EN LAS LOCALIDADES DE: VILLA
LAS ROSAS, EL BRETE, RÍO CEBALLOS y COLONIA TIROLESA
Provincia de Córdoba a la Empresa ASTORI CONSTRUCCIONES
S.A., suscribiéndose el pertinente contrato el día 19 de abril del 2023
y el Acta de Replanteo confeccionada con fecha 18 de mayo del 2023, siendo el plazo contractual de ejecución de obra de trescientos 300
días, a contar desde la suscripción de la misma.
Que con fecha 21 de abril del año 2023 la contratista formalizó el pedido de Adecuación Provisoria de Precios.
Que se desprende del Artículo 7 del Pliego Particular de Condiciones que se labrará un acta de inicio individual por cada uno de los nuevos establecimientos a construirse fecha a partir de la cual comenzará a correr el plazo fijado de trescientos 300 días para su ejecución. Finalmente, se deja asentado, que la gestión de la ejecución de cada uno de los establecimientos educativos objeto de la contratación, se canalizará en forma individual y por separado, a través del sistema informático Portal de Obras Públicas, asignando a esos fines un número de Expediente distinto a cada Nuevo Establecimiento Escolar, el que se definirá una vez suscripto el contrato de obra.
Que, asimismo, por Resolución N 000470/2023 de la Secretaría de Arquitectura, se autorizan y aprueban cada uno de los expedientes por los que se tramitarán las obras mencionadas.
Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas, agrega informe titulado ADECUACIÓN PROVISORIA - OBRA FALTANTE A EJECUTAR - ABRIL/2023, del cual surge que se procedió a confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del primer salto el porcentaje físico de avance de la obra era del 0% y que la variación al mes de abril/2023 alcanzó un 34,29% lo que representa económicamente un incremento de $ 213.813.287,45. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Acuerdo Reglamentario N 208 - Serie:C Pag. 3
TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución N 120 Pag. 4
858.010.439,10.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 1 suscripto con fecha 6 de junio del 2023, habiendo renunciado la contratista, a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, que pudieren generarse con la tramitación de las presentes, conforme lo estipulado por el artículo 14 Anexo I del Decreto Nº 800/2016.
Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N 2023/000374
que certifica la reserva presupuestaria para atender las erogaciones que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 2023/00000298 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016, modificado por el Decreto N 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial N 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato, superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, pudiendo proceder a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata, con las consideraciones allí formuladas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 2023/00000298 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 1, por las variaciones de costos verificadas en el mes de abril del 2023 en la obra: CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ESCUELA
SECUNDARIA EN COLONIA TIROLESA, por la suma de Pesos Doscientos Trece Millones Ochocientos Trece Mil Doscientos Ochenta y Siete con Cuarenta y Cinco Centavos $ 213.813.287,45, suscripto el día 6 de junio del 2023 por el
1
