I want to know about...

1

a
Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 238
CORDOBA, R.A. LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Artículo 3.- ESTABLÉCESE que, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, el Ministerio de la Mujer convocará a los Ministerios, Secretarías de Estado, Agencias y demás entes u organismos públicos que estime pertinente, a los fines de la coordinación de las acciones y actividades a realizar en el marco de la campaña. Asimismo, procurará comprometer la participación de organizaciones sociales, el sector académico, instituciones representativas de confesiones religiosas reconocidas, municipios y comunas, entre otros.

civil, a adherir a la campaña que por este instrumento legal se promueve.

Artículo 4.- INVITASE, a los Poderes Legislativo y Judicial, como así también a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba y a la sociedad
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - CLAUDIA ROXANA MARTINEZ, MI-

Artículo 5.- El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra de la Mujer , la señora Ministra de Coordinación y el señor Fiscal de Estado.
Artículo 6.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, remítase al Poder Legislativo y al Poder Judicial a sus efectos, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

NISTRA DE LA MUJER - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 342

Y CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas expresa mediante nota la necesidad de tramitar en soporte papel las presentes adecuaciones de precios, teniendo su origen en el Portal de Obras Públicas -en adelante POP, por un error que presenta el Sistema, de conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N 750/2019, Resolución N 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie.
Que las Adecuaciones de Precio de que se trata encuadran en las previsiones del Decreto N 800/2016, modificado por su similar N 30/2018, disposiciones de la Resolución N 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Art. 22 del Pliego Particular de Condiciones de la obra de referencia.
Que mediante Resolución Nº 234/2020 del Ministerio de Obras Públi-

plazo de ejecución de 30 días. Asimismo, por Resolución N 000380/2022
de la Secretaría de Arquitectura, se amplió el plazo de obra en 120 días, fijando como nueva fecha de finalización el día 18 de noviembre de 2022.
Que obran copias de las Resoluciones Ministeriales N 212/2021 de fecha 22 de junio del 2021 y N 440/2021 de fecha 29 de diciembre del 2021, por las que se aprobaron las Adecuaciones Provisorias de Precios N
1, 2 y 3, por las variaciones de costos verificadas en los meses de enero, abril y mayo de 2021, finalmente por Resolución N 272/2022 de fecha 22
de agosto del 2022 se aprobaron las Adecuaciones Provisorias de Precios N 4, 5, 6 y 7, por las variaciones de costos verificadas en los meses de agosto, octubre y diciembre del 2021 y enero del 2022 respectivamente, de la Obra Madre.
Que, mediante nota obrante en autos, la mencionada contratista formalizó el pedido de Adecuación Provisoria de Precios de la obra de que se trata, suscripta digitalmente con fecha 31 de mayo de 2022.

Que la División Certificaciones incorpora informe en virtud del cual surge que NO se confeccionó Certificado Extraordinario de pago a cuenta. En el mismo se detallan los presentes Trabajos Complementarios, donde consta en parte mensual N 2 que el avance de la obra al mes de junio/2022 era del 100%.
Que la Jefatura de Área Estudio de Costos de la citada Secretaría agrega informe del cual surge que se procedió a confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto N 800/2016, siendo la fecha de la Adecuación Provisoria N 1 de los Trabajos Complementarios N 2 el mes de enero/2021 con una variación de referencia de 9,49% y el saldo a integrar de $ 763.304,96; en cuanto a la Adecuación Provisoria Nº 2 se informa que corresponde al mes de abril/2021, la variación de referencia es de 9,38% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria es de $
771.822,77 y respecto a la Adecuación Provisoria Nº 3 corresponde al mes de mayo/2021, la variación es de 7,25% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria es de $ 834.485,72, en cuanto a la Adecuación Provisoria N 4 corresponde al mes agosto/2021, la variación es de 9,59% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria es de $ 928.024,21, en la Adecuación Provisoria N 5 corresponde al mes octubre/2021, la variación es de 5,03%

cas de fecha 11 de diciembre de 2020, se adjudicó la ejecución de la obra madre a la Empresa TETRA S.R.L.

Que, por otra parte, por Resolución Nº 100/2022 de fecha 31 de marzo del 2022 de este Ministerio, se adjudicaron a la citada Empresa, los Trabajos Complementarios N 2 necesarios de efectuar en la Obra Madre, suscribiéndose el Contrato de Obra Pública con fecha 21 de abril del 2022 y el Acta de Replanteo confeccionada con fecha 26 de mayo del 2022, con un
y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria es de $ 590.887,57, respecto de la Adecuación Provisoria N 6 corresponde al mes de diciembre/2021, la variación es de 5,91% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria es de $ 639.682,12. Finalmente, en cuanto a la Adecuación Provisoria de Precios N 7 corresponde al mes de enero/2022 siendo la variación de 6,99% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria es de $756.295,19, lo que representa económicamente un incremento de $5.284.502,53; en
Córdoba, 18 de octubre de 2022
Expediente Nº 0047-000195/2021/R2.
VISTO: este expediente en el que el señor Secretario de Arquitectura propicia por Resolución Nº 000369/2022, se apruebe el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N 1 a 7 por las variaciones de costos verificadas en los meses de enero, abril, mayo, agosto, octubre, diciembre de 2021 y enero de 2022, en los trabajos complementarios N 2 de la obra: RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA NUEVA SEDE DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en calle Rivera Indarte N 33 Barrio Centro Localidad de Córdoba Departamento Capital Provincia de Córdoba, suscripta con fecha 19 de julio de 2022, por el Socio gerente de la empresa TETRA S.R.L., contratista de la obra, en el marco de las disposiciones del régimen previsto por Decreto Nº 800/2016.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2