Je veux savoir à propos de…

4

1

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 29
CORDOBA, R.A. JUEVES 9 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 386
Córdoba, 13 de diciembre de 2022
Expediente Nº 0045-022607/2020/A24.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precios Nº 4, por las variaciones de costos verificadas en el mes de agosto del 2022, en la realización de la obra: MEJORAMIENTO SUPERFICIE RUTA PROVINCIAL T120-8 TRAMO RUTA PROVINCIAL N 6 RUTA PROVINCIAL
T120-20 DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ.
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas, en adelante POP, de conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N
750/2019, Resolución N 01/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie, entre otros extremos.

Que la Adecuación de Precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y Capítulo V del Legajo Único de Contratación de la obra de referencia.
Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio advierte la existencia de un archivo titulado Índice, haciendo plena fe de su contenido.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 274/2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el contrato pertinente el día 6 de septiembre del 2021, con un plazo de ejecución de obra de 120 días a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confeccionada con fecha 2 de noviembre de 2021.
Asimismo, por Resoluciones N 290/22 y 373/22 se aprobaron sendas ampliaciones de plazo para la ejecución de obra, siendo la última hasta el día 27 de diciembre del 2022.
Que se ha incorporado en autos, copia de la Resolución Ministerial Nº 350/2022 mediante la cual se aprobó la Tercera Adecuación Provisoria de Precios, correspondiente al mes de junio del 2022.
Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 3 de agosto del 2022.
Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a similar titulado ADECUACIÓN PROVISORIA
OBRA FALTANTE A EJECUTAR AGOSTO/2022, de los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del cuarto salto el porcentaje físico ejecutado de la obra era del 96,90 % coincidente con archivo titulado MEDICIÓN MENSUAL Nº 009-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
JUL-2022, y que la variación al mes de agosto/2022 alcanzó un 14,05% lo que representa económicamente un incremento de $ 241.239,85. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 59.208.753,23.
Que, asimismo, consta en autos Planilla de Índices, de Coeficientes y de Monto de Obra faltante de ejecutar.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único con fecha 19 de septiembre del 2022, por la que acepta la Cuarta Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de agosto de 2022, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2022/000571 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 430/2022 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016, modificado por Decreto N 30/2018 y disposiciones de la Resolución Ministerial Nº 223/2016, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 430/2022 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Cuarta Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en el mes de agosto de 2022, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: MEJORAMIENTO SUPERFICIE RUTA PROVINCIAL T120-8 TRAMO RUTA PROVINCIAL N
6 RUTA PROVINCIAL T120-20 DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ, por la suma total de Pesos Doscientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Treinta y Nueve con Ochenta y Cinco Centavos $ 241.239,85, conforme el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios suscripto con fecha 19 de septiembre del 2022, por el Consorcio Caminero Único, representado por su Presidente, señor Agustín PIZZICHINI, contratista de la obra, que como Anexo I compuesto de cuatro 4 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Doscientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Treinta y Nueve con Ochenta y Cinco Centavos $ 241.239,85, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad
Nota de Pedido Nº 2022/000571, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 511-000, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros del P.V.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

3