Je veux savoir à propos de…

4

1

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 25
CORDOBA, R.A. VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

nera: la suma de pesos cinco millones novecientos setenta y tres mil seiscientos $ 5.973.600,00 a Preventivo Futuro año 2023; y la suma de pesos dos millones novecientos ochenta y seis mil ochocientos $2.986.800,00
a Preventivo Futuro año 2024; conforme se indica en la orden de compra N 2022/000203.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 23 Letra:D
Córdoba, 01 de febrero de 2023
Expediente Digital Nº 0045-022704/2020/A10.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de un Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, correspondientes a la obra: MEJORAMIENTO DE
CAMINO RURAL T-27-3 Y T-27-07 LONGITUD: 16,5 KM DEPARAMENTO MARCOS JUAREZ.
Y CONSIDERANDO:
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N 1053/2018, por Resolución N 46/2022, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 13
de abril del 2022 y el Acta de Replanteo total confeccionada con fecha 1 de junio del mismo año, con un el plazo de ejecución en trescientos sesenta 360 días a contar desde la fecha de suscripción de la misma Artículo 1
Resolución N 46/2022.
Que el avance real acumulado al mes de diciembre/2022 es del 19,21%, según archivos titulados MEDICIÓN MENSUAL N 007-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DIC - 2022.
Que la Inspección de Obra informa que por Nota de Pedido N 4 de fecha 25 de octubre del 2022, la contratista solicita la reformulación del Plan de Trabajo y Curva de Inversión, efectuando formal y expresa renuncia a los gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y / o aplicación del Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, solicitado mediante la Nota de Pedido N4, conforme archivo titulado NOTA DE CONFORMIDAD POR NUEVO PLAN DE AVANCE Y
CURVA DE INVERSIÓN.
Que se incorpora INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN DE AVANCE
Y CURVA DE INVERSIÓN en el cual se afirma que Los motivos que justifican dicha solicitud se refieren principalmente a que fue necesario relevar
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ANEXO

nuevamente el tramo y evaluar el proyecto ejecutivo, lo cual incurrió en un tiempo no considerado en las previsiones iniciales de la Contratista y que se procedió a analizar la documentación presentada por la contratista observándose que la misma refleja, por una parte, los progresos reales logrados hasta esta instancia de ejecución de obra y, por otra, una redistribución temporal de los trabajos faltantes del proyecto con sus respectivas inversiones, indicando además que se mantiene inalterable el plazo dispuesto contractualmente.
Que se acompaña planilla del Nuevo Plan de Inversión Plan 01, contando con el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN.
Que obra Dictamen Nº 2023/00000018 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo establecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones T.O. por Decreto Provincia N 4758/77.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 2023/00000018, proveído de fecha 30 de enero de 2023 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión correspondientes a la obra: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL T-27-3
Y T-27-07 LONGITUD: 16,5 KM DEPARAMENTO MARCOS JUAREZ, conforme planilla que, como Anexo I, compuesta de una 1 foja útil forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N 24 Letra:D
Y CONSIDERANDO:
Córdoba, 01 de febrero de 2023
Expediente Digital Nº 0045-023223/2021/A23.VISTO: este expediente por el cual se gestiona la sustitución anticipada de los Fondos de Reparo de la obra: MEJORAMIENTO DE RUTA PROVINCIAL RP S-331 ACCESO A MONTE MAÍZ DEPARTAMENTO UNIÓN.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Que la obra de referencia fue adjudicada al Consorcio Caminero Único creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N 1053/2018, por Resolución Ministerial Nº 379/2021, suscribiéndose el contrato de obra el día 25 de noviembre y el Acta de Replanteo Total confeccionada con fecha 22 de diciembre, ambos de 2021.
Que el Legajo Único de contratación de la obra, en su punto II.2.3 establece un Fondo de Reparos del 5% del importe total de cada certificado de
4