Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 19/01/2023 - 1º Sección
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
JUEVES 19 DE ENERO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 14
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
1
a SECCION
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
SUMARIO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 7 - Letra:D Pag. 1
Resolución N 10 - Letra:D Pag. 2
Resolución N 7 - Letra:D
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Cronograma de Pagos Pag. 2
Córdoba, 17 de enero de 2023
Expediente Digital Nº 0045-023785/2022/A3.
VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de un Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, correspondientes a la obra: PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N S-390 - TRAMO: INTERSECCIÓN
RUTA PROVINCIAL N 10 - CALCHIN OESTE - LONGITUD: 14,23 KM.
- DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO.
Y CONSIDERANDO:
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N 1053/2018, por Resolución Ministerial N 264/2022, suscribiéndose el pertinente contrato el día 16 de septiembre del 2022, con un plazo de obra de trescientos sesenta 360 días contados a partir de la suscripción del Acta de Replanteo la cual fue confeccionada con fecha 18 de octubre del 2022, encontrándose vigente el plazo de obra hasta el 13 de octubre del 2023.
Que el avance real acumulado al mes de diciembre/2022 es del 7,11%, según archivos titulados MEDICIÓN MENSUAL N 003-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DIC - 2022.
Que la Inspección de Obra informa que por Nota de Pedido N 3 de fecha 9 de noviembre del 2022, la contratista solicita la reformulación del Plan de Trabajo y Curva de Inversión, atento a que el acta de replanteo se firmó el 18 de Octubre del corriente año, con lo cual se programan los trabajos en 13 meses calendario para cubrir el plazo previsto de 360 días, efectuando formal y expresa renuncia a los gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y / o aplicación del Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, solicitado mediante la Nota de Pedido N 3, conforme archivo titulado Nota de Conformidad por Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.
Que se incorpora Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión en el cual se afirma que se procedió a analizar la documentación presentada por la contratista observándose que la misma refleja, por una parte, los progresos reales logrados hasta esta instancia de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
Resolución General N 3 - Letra:T Pag. 3
ejecución de obra y, por otra, una redistribución temporal de los trabajos faltantes del proyecto con sus respectivas inversiones, indicando además que se mantiene inalterable el plazo dispuesto contractualmente.
Que se acompaña planilla del Nuevo Plan de Inversión Plan 01, contando con el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.
Que obra Dictamen Nº 2023/00000002 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo establecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones T.O. por Decreto Provincia N 4758/77.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N Nº 2023/00000002 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión correspondientes a la obra: PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN RUTA
PROVINCIAL N S-390 - TRAMO: INTERSECCIÓN RUTA PROVINCIAL
N 10 - CALCHIN OESTE - LONGITUD: 14,23 KM. - DEPARTAMENTO RÍO
SEGUNDO, conforme planilla que, como Anexo I, compuesta de dos 2
fojas útiles forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
1
