Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 04/01/2023 - 1º Sección
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
1
a LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
días, cuya aprobación se tramitarán por separado.
Que obra en POP Nota de Pedido N 8 de fecha 24 de octubre de 2022, por la cual la contratista solicita una ampliación del plazo de obra, atento a que se aprobó la Modificación de Obra, y que tal como se estableció en la memoria descriptiva y posterior resolución , los trabajos previstos en la misma demandarán un plazo adicional de obra de 180 días, el que se tramitaría por cuerda separada, razón por la cual es necesaria una ampliación formal del plazo actual, habiendo renunciado expresamente a reclamar gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y/o aplicación del pedido de ampliación de plazo conforme archivo titulado NOTA DE CONFORMIDAD POR NUEVO PLAN
DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN.
Que según archivo titulado INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN
DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN se informa que se procedió a analizar la documentación presentada por la contratista observándose que la misma refleja, por una parte, los progresos reales logrados hasta esta instancia de ejecución de obra y, por otra, una redistribución temporal de los trabajos faltantes del proyecto con sus respectivas inversiones, considerando el nuevo plazo de obra solicitado.
Que se acompaña nuevo Plan de Inversión Plan 05, contando con el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad.
Que obra Dictamen 2022/PDMOP-00000126 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad y lo establecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones T.O. por Decreto Provincia N 4758/77, con las
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Resolución N 33 - Letra:A
Córdoba, 07 de septiembre de 2022
VISTO: El expediente Nº 0040-072110/2018.
Y CONSIDERANDO:
Que atento a lo informado por la Subsecretaría de Tesorería General y Crédito Público se dispone la desafectación del saldo del Documento Único de Ejecución de Erogaciones Nº 48, correspondiente a la Intervención Nº 1 por el monto de $ -2,16.Por ello, atento las actuaciones cumplidas,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 3
CORDOBA, R.A. MIÉRCOLES 4 DE ENERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
observaciones allí formuladas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 2022/PDMOP-00000126 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la ampliación de plazo por ciento ochenta 180 días en la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DE CAMINOS
RURALES RUTA PROVINCIAL E-52 TRAMO: POZO DEL MOLLE
LOS UCLES RUTA PROVINCIAL N 3 DEPARTAMENTOS GENERAL
SAN MARTÍN, RÍO SEGUNDO Y UNIÓN, a cargo del CONSORCIO CAMINERO ÚNICO, fijándose como nueva fecha de vencimiento el día 28 de abril de 2023.
Artículo 2º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, correspondiente a la obra mencionada en el artículo anterior, conforme planilla que, como Anexo I, compuesto de una 1 foja útil forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 3.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO
EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
A CARGO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
DEL MINISTERIO DE FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1º DISPONER la desafectación del saldo del Documento Único de Ejecución de Erogaciones Nº 48, Intervención N 1, del ejercicio 2018, Jurisdicción 1.70, imputación: Programa: 700-000, Partida: 06.01.05.00, por el importe de PESOS MENOS DOS CON DIECISÉIS CENTAVOS $ -2,16.-.
Artículo 2 PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: JAVIER P. FERRARO, DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- DIRECCIÓN GRAL. DE COORD. OPERATIVA - MINISTERIO DE FINANZAS
3
