Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 05/05/2023 - 1º Sección
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
4
1
a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCI - Nº 84
CORDOBA, R.A. VIERNES 5 DE MAYO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
Que obra Dictamen Nº 2023/00000140 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento a la constancias de autos, lo establecido en los artículos 22 y 59 de la Ley de Obras Públicas N 8.614, artículo 107 del Pliego General de Condiciones Decreto N 4.758/77 puede aprobarse la sustitución de que se trata para aquellos certificados que a la fecha del presente instrumento legal se hubieran emitido en caso de así correspondery para los que se emitan en el futuro, hasta el monto propuesto.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 2023/00000140 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRÚEBASE la sustitución anticipada del Fondo de Reparo mediante POLIZA DE SEGURO DE CAUCION SUSTITUCIÓN FONDOS DE REPARO OBRA PÚBLICA N 1.194.821, para aquellos certifica-
dos que a la fecha de la presente Resolución se hubieran emitido y para los que se emitan en el futuro para el Contrato Original de la obra: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N 10 TRAMO: PUNTA DEL AGUA LAS
PERDICES LONGITUD: 17,95 KM. DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA, expedida por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA
DE SEGUROS, CUIT N 30-51891934-9 por un monto de Pesos Cuarenta y Cinco Millones $ 45.000.000,00, hasta cubrir dicho monto.
Artículo 2.- FACÚLTASE a la Dirección de Vialidad a emitir los Certificados correspondientes según la normativa citada.
Artículo 3.- PROTOCOLÍCESE, dese copia a la Dirección de Vialidad, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, dese participación a Asesores de Córdoba S.A., publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 119 - Letra:D
Córdoba, 03 de mayo de 2023
Expediente Digital Nº 0045-022964/2021/A38.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de una ampliación de plazo y del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra: MEJORAMIENTO CAMINO DE LA RED TERCIARIA T-334-8, T 3469 Y T-396-7, TRAMO: RP N 1 COLONIA DOS HERMANOS COLONIA
MAUNIER COLONIA 10 DE JULIO.
Y CONSIDERANDO:
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N 1.053/2018, por Resolución N 189/2021, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 5
de julio de 2021 y el Acta de Replanteo total confeccionada con fecha 2 de agosto de 2021, con un plazo de ejecución de trescientos sesenta y cinco 365 días a contar desde la fecha de suscripción de la misma Artículo 1
Resolución N 189/2021 y punto II.2.2 del Legajo único, obrando en autos Acta de Recepción Provisional Parcial de Obra de fecha 11 de enero de 2023. Asimismo, se aprobó mediante Resolución N 2023/00000003 una ampliación de plazo de obra de cien 100 días, fijando como nueva fecha de finalización el día 9 de mayo de 2023.
Que el avance real acumulado al mes de marzo/2023 es del 94,24%, según archivo titulado RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL N 020-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAR - 2023.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Que mediante Nota de Pedido N 20 de fecha 9 de febrero del 2023, la contratista solicita una ampliación de plazo de ciento veinte 120 días, renunciando al reclamo de gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación y/o aprobación del pedido de ampliación de plazo, conforme archivo titulado NOTA DE CONFORMIDAD POR AMPLIACIÓN DE PLAZO.
Que según archivo titulado INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN
DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN, confeccionado con fecha 20 de abril de 2023, se destaca que se procedió a analizar la documentación presentada por la contratista observándose que la misma refleja, por una parte, los progresos reales logrados hasta esta instancia de ejecución de obra y, por otra, una redistribución temporal de los trabajos faltantes del proyecto con sus respectivas inversiones, siendo la nueva fecha prevista para la finalización el día 6 de septiembre de 2023.
Que se acompaña Nuevo Plan de Inversión Plan 06, contando con el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado INFORME
RESUMEN DE NUEVO PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN.
Que obra Dictamen Nº 2023/00000147 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constancias obrantes en autos, en especial la intervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo establecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones T.O. por Decreto Provincia N 4758/77.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 2023/00000147 y en uso de sus atribuciones,
3
