Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 31/08/2023 - 1º Sección
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
1
JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 166
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
a SECCION
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 241 - Letra:D
Córdoba, 10 de julio de 2023
Expediente Digital Nº 0045-023064/2021/A35.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precios Nº 8 por las variaciones de costos verificadas en el mes de abril de 2023, en la realización de la obra: PAVIMENTACIÓN CAMINOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS S-331, T-123-04, T-123-23 LONGITUD:
5,65 Km TRAMO: MONTE MAÍZ COLONIA BARGE - DEPARTAMENTOS: UNIÓN MARCOS JUÁREZ.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial N 344 de fecha 1 de octubre del 2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 17 de noviembre del 2021, con un plazo de obra de doscientos cuarenta 240 días contados a partir de la suscripción del Acta de Replanteo la cual fue confeccionada con fecha 7 de febrero del 2022. Asimismo, por Resolución Ministerial Digital N
2023/00000028 se adjudicó la Modificación de Obra N 1 mientras que, por su similar N 2023/00000138 se aprobó una ampliación del plazo de obra por 90 días, con vigencia hasta el 1 de agosto de 2023 y el Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión - Plan 07.
Que, asimismo, por Resolución Ministerial Digital N 2023/00000205
se autorizó la 7 Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos verificadas en el mes de febrero de 2023.
Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 6 de abril de 2023.
Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a su similar titulado Adecuación Provisoria Obra Faltante a Ejecutar Abril/2023, del cual surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, y que a la fecha del 8 salto el porcentaje físico de avance de la obra era del 59,96% y que la variación al mes de abril/2023 alcanzó un 13,42% lo que representa económicamente un incremento de $ 107.579.368,18. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 544.181.069,64.
Que consta agregada Nota Aclaratoria Porcentaje de Avance en virtud del cual la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas informa que el porcentaje de avance de 77,36 % que figura en el certificado de Marzo 2023, sólo hacía referencia a los ítems de la obra base y no incluía la Modificación de Obra que fue aprobada y replanteada con posterioridad a
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
SUMARIO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 241 - Letra:D Pag. 1
Resolución N 276 - Letra:D Pag. 2
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
Resolución N 504 Pag. 3
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Resolución N 16 Pag. 4
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
Resolución N 11 - Letra:D Pag. 4
AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA
Resolución N 17 Pag. 5
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Acuerdo Reglamentario N 206 - Serie:C Pag. 7
Acuerdo Reglamentario N 207 - Serie:C Pag. 7
la emisión de dicho certificado. Por lo tanto, el porcentaje de avance que se informa en el Reporte de Obra Faltante a Ejecutar del mes de Abril 2023
de 59,96%, incluye la Modificación de Obra y es el que se toma en cuenta para el cálculo de la adecuación del mes de Abril 2023.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único, por la que acepta la 8 Adecuación Provisoria de Precios, por las variaciones de costos verificada en el mes de abril de 2023, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2023/000309 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 2023/00000275 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016 y modificatorios, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez 10% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 2023/00000275 y en uso de sus atribuciones;
1
