I want to know about...

1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

1

VIERNES 25 DE AGOSTO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 161
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
a SECCION

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS

SUMARIO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 299 - Letra:D Pag. 1

Resolución N 299 - Letra:D

MINISTERIO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Resolución N 14 - Letra:D Pag. 2
Resolución N 15 - Letra:D Pag. 2
Resolución N 16 - Letra:D Pag. 3

Córdoba, 23 de agosto de 2023
Expediente Digital Nº 0045-023081/2021/A30.VISTO: este expediente en el que se gestiona la aprobación de los Trabajos Modificatorios N 1 correspondientes a la obra: PAVIMENTACIÓN CAMINO SECUNDARIO S-277 TRAMO: VILLA HUIDOBRO LÍMITE CON LA
PAMPA LONGITUD: 20,30 KM DEPARTAMENTO: GENERAL ROCA, a cargo del CONSORCIO CAMINERO ÚNICO.
Y CONSIDERANDO:
Que surge de las constancias obrantes en autos que por Resolución Ministerial N 018/2022 se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único por un monto total de $ 1.048.396.547,40, suscribiéndose el pertinente Contrato de Obra con fecha 10 de marzo de 2022, con un plazo de ejecución de 540 días a contar desde la suscripción del Acta de Replanteo la cual fue confeccionada con fecha 5 de mayo de 2022.
Que por Nota de Pedido N 6 de fecha 25 de abril de 2023, la contratista solicita la tramitación de los Trabajos Modificatorios de la obra que se trata.

Que se ha incorporado la documentación técnica de los Trabajos Modificatorios N 1 consistente en: Memoria Descriptiva, Cómputo Métrico, Planilla Resumen, Nuevo Plan de Inversión - Plan 99, Pliego Particular Complementario de Especificaciones Técnicas, Nota de Conformidad e Informe Resumen.
Que de la referida documentación surgen los motivos de la presente Modificación de Obra N 1, atento a deficiencias detectadas en el proyecto inicial, referidas tanto a cuestiones tanto hidráulicas como estructurales, y habiendo realizado un análisis y evaluación in-situ por medio de relevamientos actualizados, se advirtió que el terreno natural usado de base en el proyecto inicial ha variado como así también el tránsito circulante y las condiciones de saturación del núcleo del camino existente a pavimentar.
Debido a esto se proponen mejoras en la cota final del proyecto, así como readecuaciones del sistema de escurrimiento hidráulico en el acceso a la localidad de Villa Huidobro.
Que los presentes Trabajos Modificatorios implican la creación de un nuevo ítem 21 Limpieza y Refuncionalización de Alcantarillas Existentes, una modificación por economía del ítem 5 traslado de postes y una demasía del ítem 11 Terraplén Compactado.
Que obra en autos la conformidad del Consorcio Caminero Único para la ejecución de los trabajos complementarios de que se trata, renunciando a los gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que le pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación y ejecución de los trabajos a realizar.

Que en las presentes actuaciones se ha incorporado el archivo titulado
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS - ERSEP
Resolución General N 78 Pag. 3

Informe Resumen en el cual se indica que el costo de la Modificación de Obra N1 es de CERO PESOS CON 00/100 CENTAVOS $0.00
ascendiendo el Contrato Original más la Modificación de Obra N 1 a la suma de $ 1.048.396.547.40, lo que significa un incremento del 0.00%
respecto del monto de la obra original, informando que todos los montos expresados son a valores básicos de contrato y que se mantiene la fecha de vencimiento de plazo vigente.
Que consta en autos nota de la Dirección de Coordinación de Obras Públicas en su carácter de Coordinadora de la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único, aclarando que COMO LA MODIFICACIÓN DE OBRA QUE SE ESTÁ TRAMITANDO
NO GENERA DEMASÍAS, NO ES NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE
EN LA ORDEN DE COMPRA.
Que obra Dictamen Nº 2023/00000358 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, atento a las constancias obrantes en autos y antecedentes de hecho y de derecho vertidos, considera que los trabajos modificatorios que se propician en autos encuadran jurídicamente en las previsiones de los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas N 8.614, toda vez que los mismos, según informes técnicos obrantes en autos, no superan el 30% del contrato original.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 2023/00000358 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE los Trabajos Modificatorios Nº 1, correspondientes a la obra: PAVIMENTACIÓN CAMINO SECUNDARIO S-277
TRAMO: VILLA HUIDOBRO LÍMITE CON LA PAMPA LONGITUD:
20,30 KM DEPARTAMENTO: GENERAL ROCA, conforme Planilla Resumen que, como Anexo I, compuesta de una 1 foja, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por el Consorcio Caminero Único para la ejecución de los trabajos complementarios de que
1