Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 14/10/2021 - 1º Sección
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
1
a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 213
CORDOBA, R.A. JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N 35 - Letra:D
EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:
Córdoba, 13 de septiembre de 2021
VISTO: El expediente Nº 0011-061348/2021, en el que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, propicia realizar adecuaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia.
Y CONSIDERANDO:
Que, en virtud de lo solicitado por el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, devine necesario incrementar el crédito presupuestario del programa 408 Actividades Centrales del Servicio Penitenciario en la partida 02010000 Alimentos para Personas, por la suma de Pesos Ciento Treinta y Un Millones $ 131.000.000,00, ello a los efectos de cubrir en su totalidad la adquisición de alimentos en los distintos Establecimientos Penitenciarios de Capital e Interior, para el 4 trimestre del año 2021.
Que la modificación propuesta se encuadra en las disposiciones de los artículos 31 y 110 in fine de la Ley N 9086, texto reglamentado.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y lo dictaminado por la Jefatura Área Legales de este Ministerio al Nº 446/2021 y los términos de la Resolución Ministerial N 119/2020,
Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido en el Documento Modificación de Crédito Presupuestario N 35 Compensación Interinstitucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que, como Anexo con una 1
foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLICESE, dése intervención a la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas y a la Contaduría General de la Provincia, infórmese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Legislatura, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DIGITAL N 2021/D-0000035
FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE FINANZAS
Por encomienda de firma Resolución Ministerial N 119/2020
ANEXO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 347
Córdoba, 06 de octubre de 2021
Y CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se tramitan en Expediente Electrónico, mediante la aplicación Portal de Obras Públicas POP, de conformidad a lo prescripto por la Ley Nº 10.618, su Decreto Reglamentario Nº 750/2019, la Resolución Nº 1/2019 de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, la Resolución Nº 20/2019 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie.
del 2021 y el acta de replanteo total confeccionada con fecha 23 de abril del 2021. Asimismo, el plazo de ejecución de la obra se estableció en 270 días a contar desde la fecha del Acta de Replanteo, punto II.2.2
del Legajo Único de Contratación obrante en POP; y el avance real acumulado al mes de agosto de 2021 es del 11.55 %, según archivos titulados RESUMEN MEDICIÓN MENSUAL Nº 005-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGO-2021 y MEDICIÓN MENSUAL N 005-0
CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGO-2021.
Que por Nota de Pedido N 4 de fecha 29 de julio del 2021, la contratista solicita la reformulación del Plan de Trabajo y Curva de Inversión, habiendo renunciado expresamente a reclamar gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y/o aplicación del Nuevo Plan de Avance y Curva de inversión, conforme archivo titulado Nota de conformidad por Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.
Que se incorpora Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, donde se detallan los motivos que justifican la solicitud de que se trata, a saber; El pedido se fundamenta en la demora
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte sobre la existencia de un archivo titulado índice, haciendo plena fe de su contenido.
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N
1053/2018, por Resolución Ministerial N 008/2021 de fecha 27 de enero del 2021, suscribiéndose el contrato de obra con fecha 5 de marzo
para la definición de la rasante del proyecto, debido a las particularidades que se presentan en el mismo, las cuales demandan trabajos de relevamiento y de gabinete en oficina técnica, que no se ven reflejados en las mediciones mensuales, no obstante esto, actualmente, la contratista se encuentra realizando trabajos de limpieza y movimiento de suelos de gran volumen a lo largo de gran parte de la traza que por la naturaleza del contrato aún no se ven reflejados en las cantidades de
Expediente Nº 0045-022735/2020/A10.VISTO: este expediente por el cual la Directora General de Coordinación de Obras Públicas, como Coordinadora de la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único, propicia la aprobación del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RED SECUNDARIA
S-130 LAS PEÑAS LOS MISTOLES DEPARTAMENTO TOTORAL.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
2
