I want to know about...

1

a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXVI - Nº 71
CORDOBA, R.A. MIÉRCOLES 14 DE ABRIL DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

solicitante en el plazo de cinco 5 días hábiles, la aceptación o no de la solicitud de acogimiento al régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria. En caso de aceptación de la solicitud, se lo citará a una entrevista personal a los fines de la suscripción del acuerdo respectivo, el cual será homologado por la autoridad laboral correspondiente; todo ello, de conformidad a los preceptos del artículo 29 de la Ley Nº 8836 de Modernización del Estado y el Decreto N 057/2021 de la Presidencia de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección de Personal de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: ANA CAROLINA COMBA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 46
Córdoba, 04 de marzo de 2021
Expediente N 0047-006716/2017/R6.VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por Resolución Nº 315/2020, se adjudique la realización de los trabajos modificatorios adicionales en el DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLES ESTRUCTURA E INSTALACIÓN SANITARIA
y la ejecución de la obra: AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL
ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA EX D2, UBICADO EN PASAJE SANTA CATALINA Nº 66 BARRIO CENTRO LOCALIDAD DE
CÓRDOBA DEPARTAMENTO CAPITAL, a la Empresa INGENIAR S.A., contratista de la obra principal, por la suma total de $ 1.767.384,96.
Y CONSIDERANDO:
Que obran copias de la Resolución N 321 de fecha 20 de octubre de 2017 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, por la cual se adjudicó la obra principal a la Empresa INGENIAR S.A. y del contrato de obra suscripto en consecuencia con fecha 4 de enero de 2018, habiéndose ampliado el plazo de ejecución de obra por Resolución Nº 023/2021 de la Secretaría de Arquitectura, siendo la nueva fecha de vencimiento el día 31 de marzo de 2021.
Que en autos obra nota de la Directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba exponiendo la necesidad de realizar trabajos modificatorios en la obra en ejecución consistentes en cambios en la Sala de Racks y Revestimiento Lateral de Montacargas.
Que se ha incorporado en autos la documentación técnica de los trabajos modificatorios compuesta por Memoria Descriptiva, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Presupuesto General, Presupuestos Particulares de instalación eléctrica e instalación sanitaria, Análisis de Precios y Planos, todo lo cual ha sido aprobado mediante Resolución Nº 315/2020
de la Secretaría de Arquitectura.

Que la Sección Estudio de Costos de la citada Secretaría interviene en autos verificando los cálculos presentados por la contratista e informando que a valores contractuales agosto de 2017 el monto por demasías asciende a la suma de $ 1.767.384,96, representando un porcentaje de incidencia sobre el presupuesto contractual inferior al 30% del límite legal que establece el artículo 40 de la Ley Nº 8614.
Que en relación al plazo de obra y al avance de la misma, se advierte, según lo informado por el Área Inspecciones y Certificaciones de la Secretaría de Arquitectura que el porcentaje de avance de obra alcanza el 97,14% y el plazo previsto de ejecución de los trabajos modificatorios es de 45 días.
Que luce incorporado el correspondiente Documento Contable - Nota BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

de Pedido Nº 2021/000072, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 de la Ley N 8614.
Que se adjunta en autos la correspondiente Constancia de Inscripción del Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado R.O.P.
y C.E. - Registro de Constructores de Obra Pública R.C.O., conforme las previsiones del Decreto Nº 1419/2017 y modificatorios.
Que consta en autos la conformidad expresada por la Contratista para la ejecución de los trabajos modificatorios de que se trata, renunciando a gastos generales directos o indirectos e improductivos que pudieran generarse como consecuencia de su adjudicación.
Que obra Dictamen N 53/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que los trabajos por adicionales de obra propiciados en autos encuadran jurídicamente en las previsiones los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas N 8614, modificada por Ley Nº 10417, toda vez que los mismos resultan necesarios a los fines de integrar la obra principal por lo que puede dictarse el acto administrativo que adjudique los mismos a la Empresa INGENIAR S.A., debiendo oportunamente integrar la garantía correspondiente.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N
53/2021 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

Artículo 1º.- ADJUDÍCASE la ejecución de los trabajos modificatorios por adicionales necesarios de efectuar en el DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLES ESTRUCTURA E INSTALACIÓN
SANITARIA y en la ejecución de la obra: AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA EX D2, UBICADO EN PASAJE SANTA CATALINA Nº 66 BARRIO CENTRO
LOCALIDAD DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO CAPITAL, a la Empresa INGENIAR S.A., CUIT 30-70931374-2, contratista de la obra principal, por la suma de Pesos Un Millón Setecientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con Noventa y Seis Centavos $ 1.767.384,96, conforme la documentación técnica obrante en autos, estableciéndose un plazo de ejecución de cuarenta y cinco 45 días.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Un Millón Setecientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con Noventa y Seis Centavos $ 1.767.384,96, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2021/000072, con cargo a Ju-

3