Je veux savoir à propos de…

4

1

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 61
CORDOBA, R.A. JUEVES 30 DE MARZO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:

Artículo 1.- ADJUDÍCASE la ejecución de los Trabajos Complementarios Nº 1 correspondientes a la Obra: REHABILITACIÓN R.P. N C-45 TRAMO:
R.N. N 20 ALTA GRACIA, R.P. N C-45 TRAMO: ALTOS DE FIERRO RÍO
SEGUNDO, R.P. N E-96 TRAMO: FALDA DEL CARMEN EMPR.P. N 14
TRAMO: EMP. R.P. N 34 ICHO CRUZ VILLA INDEPENDENCIA, JOSÉ
J. CHEDIACK S.A.I.CYA., por la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Un Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Dieciocho con Setenta y Cinco Centavos $
141.293.018,75, conforme Planilla Resumen que como Anexo I compuesto de dos 2 fojas, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- IMPÚTASE la suma total de Pesos Ciento Cuarenta y Un Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Dieciocho con Setenta y Cinco Centavos $ 141.293.018,75, conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, en su Documento de Contabilidad Orden de Compra N 2023/000137, de acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción 1.50, Programa 528-000, Partida 12.06.00.00 - Obras - Ejecución por Terceros del P.V

Artículo 3º.- APRUÉBASE la conformidad expresada por la Empresa JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.CYA. para la ejecución de los trabajos de que se trata en los términos de su presentación y la renuncia a todo gasto improductivo que pudiera generarse como consecuencia de la instrumentación y tramitación de la presente Obra Complementaria N 1.
Artículo 4º.- FACÚLTASE al señor Director de la Dirección de Vialidad a suscribir el respectivo contrato, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales, debiendo la contratista suscribir la Addenda correspondiente y ampliar la garantía contractual pertinente.
Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento Administración y Personal de la Dirección de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.
FDO. RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N 28 - Letra:D
Córdoba, 10 de febrero de 2023

Y CONSIDERANDO:
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N 1053/2018, por Resolución N 344/2021, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 17 de noviembre del 2022 y el Acta de Replanteo total confeccionada con fecha 7 de febrero del mismo año, con un el plazo de ejecución en doscientos cuarenta 240 días a contar desde la fecha de suscripción de la misma Artículo 1 Resolución N 344/2021. Asimismo, para la ejecución de éstos Trabajos Modificatorios, se aprobó mediante Resolución N
2023/00000013, una ampliación de plazo por noventa 90 días, fijando como nueva fecha de finalización el día 4 de marzo del 2023.
Que mediante Orden de Servicio Nº 12 de fecha 27 de septiembre de 2022, se indica a la contratista que deberá dar inicio a la tramitación de la Modificación de Obra N1. La misma contempla la adecuacion del proyecto hidraulico, alcantarillas transversales y longitudinales, anchos de
de Inversión Plan 99.
Que de la mencionada documentación surgen los motivos y las necesidades en la ejecución de la obra que se trata, contemplando circunstancias que no fueron correctamente evaluadas en el proyecto original y que al momento de la ejecución fue necesario modificar. Entre estos aspectos se encuentran las alcantarillas transversales que tras una revisión hidráulica fue necesario cambiar su sección y tipología respondiendo a los requerimientos de la secretaria de Recursos hídricos. También al generar cunetas con mayor capacidad estas impiden el acceso a los frentistas de la obra y por ende hace necesario incrementar la cantidad de alcantarillas longitudinales.. Asimismo el proyecto preveía banquinas de 2 m de ancho, ancho insuficiente para la detención de vehículos pesados lo que hace necesario aumentar este ancho a 3 m de manera que el mismo ante una detención de emergencia pueda efectuarla en banquina sin invadir la calzada. Adicionalmente, se prevé prolongar la obra en 400 m conectando la misma con la calle principal de la localidad que se encuentra pavimentada, logrando así continuidad y una solución integral para los usuarios que habitan Colonia Barge..

Que luce incorporado en autos Planilla Resumen detallando los ítems a modificar, según siguiente detalle: en demasía ítem 2.1 Provisión y Colocación de Tranqueras, ítem 4.1 Hormigón Armado Tipo B, ítem 5.1 Provisión y Colocación de Alcantarillas de Caño O=0,80, ítem 7.1 Provisión y Colocación de Hormigón Simple Tipo D, ítem 8.1 Provisión y Colocación de Concreto Asfáltico Grueso, ítem 9.1 Provisión y Colocación de Riegos Asfálticos, ítem 10.1 Base Granular, ítem 13.1 Terraplén Compactado, ítem 14.1 Cordones de Hormigón Armado H-25, incluye armaduras; una econo-

banquinas, y mejoramiento de la conexión con la localidad de Colonia Barge entre otras tareas. En consecuencia, mediante Nota de Pedido N 9 se da inicio a la tramitación de los presentes Trabajos Modificatorios.
Que se ha incorporado la documentación técnica consistente en: Análisis de Precios Unitarios, Cómputo Métrico, Planilla Resumen, Memoria Descriptiva, Pliego Particular Complementario de Condiciones y Especificaciones Técnicas, Factores de Costo, Estructura de Costos y Nuevo Plan
mía del Ítem 1 Construcción de Alambrados y la creación de nuevos ítems, a saber: ítem 22 Alcantarilla de H Premoldeado L=1.5M H=1,00M e ítem 23 Alcantarilla Premoldeada de 1.2 L X 0,8 H.

Que obra en autos la conformidad del Consorcio Caminero Único para la ejecución de los trabajos modificatorios de que se trata, renunciando a los gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que le pudiera corresponder por la instrumentación, tramita-

Expediente Electrónico Nº 0045-023064/2021/A23.VISTO: este expediente en el que se gestiona la aprobación de los Trabajos Modificatorios Nº 1 correspondiente al: PAVIMENTACIÓN CAMINOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS S-331, T-123-04, T-123-23 LONGITUD: 5,65 Km TRAMO: MONTE MAIZ COLONIA BARGE - DEPARTAMENTOS: UNIÓN
MARCOS JUÁREZ, a cargo del CONSORCIO CAMINERO ÚNICO.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3