Je veux savoir à propos de…

4

1

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

tos Sesenta y Uno con Treinta Centavos $ 13.253.761,30, consistentes en: 1 Remodelación de Oficina Vocalía por la Minoría y 2 Instalación Fija Servicio Contra Incendios, conforme constancias de autos.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Trece Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Uno con Treinta Centavos $ 13.253.761,30, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2022/000283, con cargo a: Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros del P.V. la suma de. $ 13.253.761,30,
AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 47
CORDOBA, R.A. JUEVES 9 DE MARZO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir el respectivo contrato, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de los recaudos legales, debiendo la contratista firmar la Addenda correspondiente y ampliar la garantía contractual pertinente.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

Resolución N 399
Córdoba, 26 de diciembre de 2022
Expediente Nº 0045-023142/2021.VISTO: este expediente en el que obra Adenda N 2 de fecha 7 de septiembre del 2022 al Convenio suscripto el día 4 de mayo de 2021, entre la Dirección de Vialidad y la Comunidad Regional de San Javier, del cual surge el compromiso asumido por ambas partes para la realización de la obra:
PAVIMENTACIÓN DE CALLES ROBERTO NOBLE, TORRES AMARAL Y
ALMIRANTE BROWN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DOLORES.
Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución N 197/2021 de este Ministerio se dispuso el otorgamiento de un subsidio a favor de la Comunidad Regional de San Javier para la realización de la obra del rubro por la suma de $131.261.805,23
conforme lo estipulado por Convenio Original de fecha 4 de mayo de 2021.
Seguidamente, luce agregada Resolución Ministerial Nº 224/2022 por la cual otorgó un nuevo subsidio a la mencionada Comunidad por el monto de $100.276.822,54 en virtud de lo dispuesto por Adenda N 1 al Convenio Original de fecha 25 de marzo de 2022.
Que consta en autos Adenda N 2 de fecha 7 de septiembre de 2022
la que se refiere al otorgamiento de un aporte económico complementario, con una finalidad determinada, todo según documental agregada en autos, encuadrado en las previsiones del artículo 1º de la Ley Nº 10.220.
Que el Presidente de la citada Comunidad Regional expresa las razones que motivan la solicitud de que se trata, manifestando que debido al tiempo transcurrido para su tramitación, se ha producido una ruptura de la ecuación económico-financiera por el aumento de los precios y la inflación de público conocimiento lo que conduce a una inviabilidad en la ejecución normal de los trabajos. Este aporte económico complementario contempla las situaciones descriptas anteriormente para poder terminar con todos los trabajos previstos de la obra; por su parte el Departamento I Conservación de Pavimentos de la Dirección de Vialidad, adjunta en autos informe de fecha 13 de septiembre del 2022, expresando que es necesario un segundo aporte económico complementario al importe descrito en la cláusula Tercera de Convenio Original y la cláusula Primera de la Adenda N 1
de fecha 25/03/2022 ; a LA COMUNIDAD de CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS $ 113.783.549,85 para ser afectado a la ejecución de la obra. Dicho segundo monto completa el monto del Convenio Original y su Adenda N 1, celebrado por la COMUNIBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DAD Y LA DIRECCIÓN, totalizando un importe de $ 345.322.177,62.
Que obra en las presentes actuaciones Adenda N 2 al Convenio de fecha 04/05/2021, por medio de la cual se acuerda un aporte complementario de $ 113.783.549,85, que completa el monto del Convenio celebrado por LA COMUNIDAD y la DIRECCIÓN, totalizando un importe de $
345.322.177,62 Cláusula Primera. Asimismo, se establece que el aporte complementario se efectuará en dos pagos conforme el siguiente detalle:
50% al lograr un avance de obra del 60%; 50% al finalizar la obra, de acuerdo a lo establecido en su Cláusula Segunda, no contemplándose régimen de redeterminación de precios.
Qué, según cláusula Tercera de la Adenda N 2 referenciada se dispone una ampliación de plazo de SESENTA DIAS 60 días a partir del 09/12/2022, estipulando la nueva fecha de finalización de la obra el 06/02/2023.
Que conforme Acta Compromiso suscripta con fecha 7 de septiembre del 2022 surge el compromiso de rendición de cuentas por parte del Presidente de la Comunidad Regional de San Javier, señor Ulises Nelson Altamirano, la que será efectuada de conformidad a la Cláusula Séptima del Convenio de fecha 4 de mayo de 2021. Asimismo, se ha incorporado en autos copia del documento nacional de identidad, declaración jurada de domicilio real, contacto telefónico y domicilio electrónico del mismo.
Que luce agregado en autos el Ajuste de Orden de Compra Nº 2021/000535.02 para hacer frente a la erogación que lo gestionado implica.

Que la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio expresa en su Dictamen N 439/2022 que puede dictarse el instrumento legal por el cual se disponga el otorgamiento del subsidio de que se trata, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1 de la Ley N 10.220 y artículo 38 de la Ley N 10.411.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 439/2022, y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- OTÓRGASE un subsidio a favor de la Comunidad Regional de San Javier, por la suma total de Pesos Ciento Trece Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con Ochenta y Cinco Centavos $ 113.783.549,85, para la realización de la obra:
PAVIMENTACIÓN DE CALLES ROBERTO NOBLE, TORRES AMARAL
Y ALMIRANTE BROWN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DOLORES, con-

3