Quiero saber acerca de...

1

a
Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº 34
CORDOBA, R.A. LUNES 18 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

a los Ingresos Brutos dispuesto en el inciso 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial, destacando que los cálculos oportunamente practicados se efectuaron con el archivo provisto por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas, versión con modificación prevista por Decreto Nº 1082/2018.

Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria Nº 2, suscripta entre el señor Director General de Obras de la Secretaría de Arquitectura y el Presidente de la Empresa CYSCO
S.R.L por la que se acuerda la Adecuación Provisoria de Precios por las variaciones de costos verificadas en el mes de mayo de 2018, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N 2018/000836, que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 608/2018 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016, modificado por Decreto 30/2018 y disposiciones de la Resolución Nº 223/216 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento 5% respecto a los valores contractuales vigentes.

Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el supuesto previsto en el artículo 18 del decreto 800/2016, modificado por Decreto Nº 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha normativa para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente la aplicación del precitado decreto, lo cual queda evidenciado en lo actuado y aprobado, puede procederse como se gestiona, debiendo la Secretaría de Arquitectura solicitar oportunamente la integración de la garantía de contrato y formalizar addenda, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsiones del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N
608/2018 y en uso de sus atribuciones,
Resolución N 436

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nº 2 por las variaciones de costos verificadas en el mes de mayo de 2018 en el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Instalación Eléctrica, Sanitaria, Termomecánica y Servicio contra Incendio y la ejecución de la obra: REFUNCIONALIZACION DEL SEGUNDO
NIVEL DEL EDIFICIO DE LA EX CASA DEL NIÑO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL POLO DE LA MUJER DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, UBICADO EN CALLE AVELLANEDA N 650 BARRIO CATEDRAL
- LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO SAN JUSTO
PROVINCIA DE CÓRDOBA por la suma de Pesos Veinticinco Mil Quinien, tos Treinta y Ocho con Sesenta y Nueve Centavos $ 25.538,69, suscripta con fecha 18 de diciembre de 2018, entre el señor Director General de Obras de la Secretaría de Arquitectura, Ingeniero José Antonio MAIOCCO
y el Socio Gerente de la Empresa CYSCO S.R.L, Licenciado Juan Sebastián PEREZ, contratista de la obra, que como Anexo I, compuesto de dos 2 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Veinticinco Mil Quinientos Treinta y Ocho con Sesenta y Nueve Centavos $ 25.538,69, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido N 2018/000836, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras - Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3. FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir la enmienda de contrato por adecuación provisoria de precios, debiendo la Empresa CYSCO S.R.L, de corresponder, integrar el importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Secretaría de Arquitectura a sus efectos y archívese.
FDO: RICARDO SOSA , MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO:

VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por Resolución Nº 530/2018, la aprobación del Acta Acuerdo de la Primera Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima y Décima Primera Variación de Costos correspondientes a los meses de marzo,
de Hormigón Armado en los Establecimientos que a continuación se detallan: IPEM N 221 SAN CARLOS ALBERGUE, Calle Juan D. Perón esquina Ruta Provincial N 27 Jovita Departamento General Roca CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO; IPEM N 170 PADRE JOSÉ GABRIEL BROCHERO Ruta Provincial N 15 Salsacate Departamento Pocho - CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO; ESCUELA ELOY GOMEZ ANEXO, Calle Sarmiento entre Avenida Los Reartes y Calle San Juan Villa Ciudad Parque Departamento Calamuchita - CONSTRUC-

mayo y agosto de 2014, febrero, junio y octubre de 2015, febrero, mayo, septiembre, noviembre de 2016 y marzo de 2017 por TRABAJOS MODIFICATORIOS faltantes de ejecutar en la obra: Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las instalaciones de cada Establecimiento en particular, con Ajuste de Proyectos Ejecutivos de Arquitectura y Ejecución de las Construcciones o Ampliaciones según corresponda con Sistema Constructivo Prefabricado
CION NUEVO EDIFICIO y ESCUELA DE ARTES APLICADAS LINO E.
SPILIMBERGO Avenida Pablo Richieri N 2200 Ciudad de Las Artes Barrio Rogelio Martínez Departamento Capital - AMPLIACIÓN DE AULAS suscripta con fecha 27 de octubre de 2017 entre el entonces Director de Jurisdicción de Obras, Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Arquitectura y la Apoderada de la empresa ASTORI CONSTRUCCIONES
S.A., contratista de la obra.

Córdoba, 21 de diciembre de 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3