I want to know about...

Viedma, 21 de Septiembre de 2017

BOLETIN OFICIAL N 5600

3

Certificado de Obra extendido por la ejecución realizada, según Pliego de Bases y Condiciones que sirve de base a la presente contratación, ordenar el pago de Pesos dos millones quinientos veintisiete mil ochocientos cuarenta y dos con 42/100 $ 2.527.842,42, abonándose ambos conceptos e importes por la Tesorería General de la Provincia, con cargo a la Cuenta Corriente N
900002489 Fondo Federal Solidario Decreto Nacional N 206/09, vinculada a la Cuenta N 11900118, a favor de la firma CSH S.R.L. con domicilio legal en la ciudad de General Roca, CUIT N 30-71247382-3, en concepto de la presente Licitación Pública de acuerdo a lo expresado en el Artículo 2.Art. 8.- Autorizar al Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos a firmar el contrato respectivo con la firma CSH S.R.L. con domicilio legal en la ciudad de General Roca, CUIT N 30-71247382-3, dentro del plazo establecido por el Artículo 26 de la Reglamentación de la Ley J N 286 de Obras Públicas.Art. 9.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.Art. 10.- Registrar, comunicar, notificar al Consejo de Obras Públicas, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.WERETILNECK - C. Váleri.

Artículo 8: El Contratista deberá presentar el Plan gráfico de trabajos, dentro de un plazo de diez 15 días de firmado el Contrato. El no cumplimiento de este requisito hará pasible al Contratista de una multa de 2% del depósito de garantía por cada día de demora.
Artículo 9: Se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los trabajos, motivo de este contrato, no libera a El Contratista de las responsabilidades emergentes de los Artículos 747, 1268, 1269, 1271 y 2564 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 10: La inspección, contralor y dirección de los trabajos, motivo de este contrato, será ejercida por la Dirección de Inspección de Obras, aceptando El Contratista su jurisdicción como así también la de los servicios y agentes dependiente de la misma.
Art. 11: El Contratista, afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato, mediante Póliza de Seguro N por la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y seis mil ochenta y nueve con 84/100 $ 446.089,84
que cubre el quince 15%, extendida por del importe de la obra y se hará cargo del sellado de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia de la Dirección de Inspección de Obras.
Art. 12: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdicción.

ANEXO DECRETO Nº 1255
Contrato Nº Entre la Provincia de Río Negro, en adelante La Provincia y la Firma CSH S.R.L., en adelante El Contratista, que fija su domicilio legal en calle Uruguay N 306 de la ciudad de General Roca, se conviene en celebrar el siguiente Contrato.
Artículo 1: El Contratista se compromete a ejecutar en arreglo a su fin en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a la documentación que se enumera en el Artículo 2, la obra denominada: Ampliación red de Agua Potable en Barrio Chacramonte sito en la Ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro.
Artículo 2: La documentación que integra este Contrato está compuesta por: Carátula e Índice General; Pliego de Bases Legales Generales; Pliego de Cláusulas Legales Particulares; Modelo de Cartel de Obra; Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; Memoria Descriptiva;
Documentación Técnica; Listado de Rubros, y todo otro documento que legalmente corresponda integrar la Documentación Contractual; dicha documentación se completará con Resolución N 412/17, aprobatoria de Presupuesto Oficial y la presente obra. La normativa que rige el presente contrato se integra por: Pliego de Cláusulas Legales Particulares, Oferta y Decreto N
/17, de adjudicación que corren agregados al Expediente N
148338-SI-2017, y las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección.
Artículo 3: La obra se contrata por el sistema de Unidad de Medida y Precios Unitarios, estableciéndose como única retribución a El Contratista, el monto de su oferta básica que asciende en la suma de Pesos dos millones novecientos setenta y tres mil novecientos treinta y dos con 26/100 $
2.973.932,26. Será de aplicación el Decreto N 1313/2014 si correspondiere.
El mes base para la Redeterminación de Precios es el anterior a la Apertura de Ofertas.
Artículo 4: La Provincia, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo al Artículo N 50 de la Ley J N 286 de Obras Públicas, anticipará un quince por ciento 15% del Monto Contractual que asciende a la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y seis mil ochenta y nueve con 84/100 $ 446.089,84, lo cual se afianza mediante Póliza de Seguro N
Artículo 5º: La Provincia acepta el precio establecido en el Artículo 3, y se compromete a abonar los certificados de obra hasta la misma suma.
La certificación se efectuará mensualmente, en forma parcial y provisoria y conforme al cómputo aprobado y visado por la inspección y la Inspección de Obras respectivamente: en consecuencia, los pagos que se realicen tendrán carácter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique la aceptación de los trabajos.
Artículo 6: El Contratista, dará inicio de Obra a partir de la firma del acta de inicio de obra conforme el apartado 19 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, y deberá entregar totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor de ciento ochenta 180 días corridos, contados a partir del inicio de obra. Asimismo El Contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad con todas y cada una de las características técnicas requeridas en la documentación descripta en el Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 7: Provisión de elementos. El Contratista deberá proveer, en un plazo de treinta 30 días corridos a partir de la fecha de firma del presente contrato, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, los elementos detallados en el Apartado 35 del Pliego de Condiciones Legales Particulares.
En caso de incumplimiento del plazo de entrega, se deducirá el costo de los insumos solicitados del primer certificado.

Siendo suscripto por los Señores: Carlos Váleri, Ministro de Obras y Servicios Públicos, en representación de La Provincia, y en representación de El Contratista, por el Señor Gabriel Horacio Bayón, en prueba de conformidad, en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los días del mes de de 2017, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. El Original debidamente estampillado, queda en poder de La Provincia, el duplicado para El Contratista, el triplicado para ser agregado al Expediente citado en el Artículo 2 y el cuadruplicado para ser remitido al Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
oOo DECRETO Nº 1256
Viedma, 11 Septiembre de 2017.
Visto, el Expediente N 148343-SI-2017, del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita la ejecución de la Obra: Ampliación Red de Agua Potable en el Barrio Nuevo en la Ciudad de General Roca;
Que mediante Resolución N 354/17 del Registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos se aprobó la Documentación Técnica, el Presupuesto Oficial y se procedió al llamado a Licitación Pública fs. 81/83;
Que se ha cumplido con las publicaciones e invitaciones que exige la legislación vigente fs. 87/91 y 98/99;
Que con fecha 26 de Junio de 2017 se procedió a la apertura de los sobres correspondientes a la Licitación Pública N 03/2017, acto al que presentaron sus ofertas las firmas CSH S.R.L., Conspat S.R.L. y Cotravame Ltda.;
Que en virtud de las ofertas recibidas, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, mediante Resolución N 633/17, obrante a fojas 228/229 creó una Comisión de Preadjudicación encargada del estudio de las mismas en los términos de los Artículos 22 y 23 de la Ley J N 286 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario;
Que analizadas y comparadas las ofertas, se verifica que la firma CHS
S.R.L. presenta la oferta más conveniente por la suma de Pesos tres millones trescientos setenta y cinco mil trescientos noventa con 56/100 $
3.375.390,56, representando un 13.45% por debajo del Presupuesto Oficial Actualizado, según consta y se justifica en el Acta de Preadjudicación obrante a fojas 233/234 del presente expediente;
Que en virtud de lo expresado anteriormente surge que es conveniente adjudicar la ejecución de la Obra Ampliación Red de Agua Potable en el Barrio Nuevo en la Ciudad de General Roca, a la firma CSH S.R.L., con domicilio legal en la calle Uruguay N 306 la ciudad de General Roca, CUIT
N 30-71247382-3, en la suma de Pesos tres millones trescientos setenta y cinco mil trescientos noventa con 56/100 $ 3.375.390,56;
Que de acuerdo al apartado 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares el plazo de ejecución de la Obra se estima será de 180 días corridos, proyectándose una ejecución presupuestaria para el ejercicio 2017
del setenta y cinco por ciento 75% del total del Presupuesto Oficial de la obra, ascendiendo a la suma de Pesos dos millones quinientos treinta y un mil quinientos cuarenta y dos con 92/100 $ 2.531.542,92, quedando pendiente de ejecución para el ejercicio 2018 un veinticinco por ciento 25%
ascendiendo a la suma de Pesos ochocientos cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y siete con 64/100 $ 843.847,64;
Que, de acuerdo a lo expresado precedentemente, la presente obra se financia con recursos provenientes del Fondo Federal Solidario, creado por Decreto Nacional N 206/2009, el cual tiene como finalidad, financiar en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura