I want to know about...

1

a
Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 96
CORDOBA, R.A. MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución N 12
Córdoba, 6 de abril de 2022

Administración General del Estado Provincial N 9086.
Por lo expuesto, normas citadas y lo dictaminado por la Subdirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el Nº 18/2022;

VISTO: El expediente N 0279-012236/2022 en el que se propicia la formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros asignados por el Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia.

EL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE

Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto N 150/04
Reglamentario de la Ley N 9086, modificado por Decreto N 1966/09, es facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central autorizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma Jurisdicción.
Que mensualmente cada uno de los Poderes y Jurisdicciones deberá formalizar dichas modificaciones mediante el dictado de la Resolución pertinente.
Que obran en autos copia del Documento de Modificación de Crédito Presupuestario Nro. 1 de las modificaciones presupuestarias realizadas en el mes de Febrero de 2022.
Que las modificaciones propuestas encuadran en las disposiciones legales vigentes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 110
in fine de la Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la
Artículo 1º FORMALIZAR las modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, conforme a los Documentos de Autorización de Modificación del Crédito Presupuestario que incluye la compensación de recursos financieros Nro.
1 correspondiente al mes de Febrero de 2022, el que, como Anexo Único, compuesto de una 1 foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLICESE, dese intervención al Tribunal de Cuentas, a la Contaduría General de la Provincia y a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: PABLO DE CHIARA, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ANEXO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 116

Y CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas expresa mediante nota la necesidad de tramitar en soporte papel las presentes adecuacio-

bajos complementarios N 1, se tramitaron por fuera del sistema POP
y con un número de expediente diferente al de la obra madre N 0047008642/2020.
Que mediante Resolución Nº 234/2020 del Ministerio de Obras Públicas de fecha 11 de diciembre de 2020, se adjudicó la ejecución de la obra madre a la Empresa TETRA S.R.L.
Que, por otra parte, por Resolución Nº 273/2021 de fecha 02 de agosto del 2021 de este Ministerio, se adjudicaron a la citada Empresa, los Trabajos Complementarios necesarios de efectuar en la obra madre, suscribiéndose el Contrato de Obra Pública con fecha 27 de agosto del 2021 y el Acta de Replanteo confeccionada con fecha 1 de septiembre del 2021, con un plazo de ejecución de 120 días. Asimismo, por Resolución N 76/2022 de la Secretaría de Arquitectura, se amplió el plazo de obra hasta el día 22 de abril de 2022.
Que obran copias de las Resoluciones Ministeriales N 212/2021 de fecha 22 de junio del 2021 y N 440/2021 de fecha 29 de diciembre del 2021, por la que se aprobaron las Adecuaciones Provisorias de Precios N
1, 2 y 3 de la Obra Madre por las variaciones de costos verificadas en los meses de enero, abril y mayo de 2021.

Que, mediante notas obrantes en autos, la mencionada contratista formalizó los pedidos de Adecuaciones Provisorias de Precios de la obra de que se trata, suscriptas con fecha 23 de noviembre de 2021, 17 de enero y
nes de precios, teniendo su origen en el Portal de Obras Públicas -en adelante POP, por un error que presenta el Sistema, de conformidad a lo prescripto por Ley N 10.618, su Decreto Reglamentario N 750/2019, Resolución N 1/19
de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, Resolución N 20/19 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas y demás legislación complementaria de aplicación en la especie.
Que la Dirección General de Asuntos Legales advierte que los tra-

21 de enero de 2022.

Que la División Certificaciones incorpora informes en virtud de los cuales surgen los plazos de obra y la NO emisión de Certificado Extraordinario de pago a cuenta.
Que de los informes incorporados en autos surge que se procedió a confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto N 800/2016, siendo la fecha de la Adecuación Provisoria N 1 el mes de enero/2021 con
Córdoba, 04 de abril de 2022
Expediente Nº 0047-000012/2021/R2.VISTO: este expediente en el que el señor Secretario de Arquitectura propicia por Resolución Nº 000119/2022, se apruebe el Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N 1, 2 y 3 por las variaciones de costos verificadas en los meses de enero, abril y mayo de 2021, en los trabajos complementarios N 1 de la obra: RESTAURACIÓN Y PUESTA
EN VALOR DE LA NUEVA SEDE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, ubicado en calle Rivera Indarte N 33 Barrio Centro Localidad de Córdoba
Departamento Capital Provincia de Córdoba, suscripto con fecha 4 de marzo de 2022, por el Socio gerente de la empresa TETRA S.R.L., contratista de la obra, en el marco de las disposiciones del régimen previsto por Decreto Nº 800/2016.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3