Boletín Oficial de Villa Carlos Paz del 30/9/2022
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de Villa Carlos Paz
PRIMERA SECCIÓN
30 de septiembre de 2022
N: 189
37.70.763.1.13.313.
37.70.763.1.13.314.
37.70.763.1.13.335.
37.72.726.1.12.227.
37.72.100.1.13.315.
37.72.100.1.13.324.
37.72.100.1.13.319.
ALQUILERES VARIOS
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EDIFICIOS Y
LOCALES
IMPUESTOS DERECHOS
TASAS MULTAS Y RECARGOS
REPUESTOS Y ACCESORIOS
MANT. Y REPARAC. DE
VEHICULOS MAQUINARIAS Y
EQUIP
OTROS SERVICIOS TECNICOS
Y PROFESIONALES
RECOLECCION DE RESIDUOS
TOTAL
$ 18.470.000
$
500.000
$
500.000
$
200.000
$
600.000
$
800.000
$
1.000.000
$
2.400.000
$
18.470.000
ARTICULO 2.- ADECUAR el Nomenclador de Erogaciones conforme al Artículo 5 de la Ordenanza N 6780, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.
ARTICULO 3.- Previo cumplimiento de lo dispuesto, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.
Fdo.: H. Daniel Gómez Gesteira, Intendente MunicipalHéctor D. Gilli, Sec. Economía y FinanzasRamón C. Montenegro, Oficial MayorDECRETO N 475/B/2022
Villa Carlos Paz, 30 de agosto de 2022
VISTO: El informe presentado por la Inspección de la Obra:
MANO DE OBRA EJECUCIÓN DE BACHEO CON HºSº EN
CALLE VARIAS DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, obrante en el Expediente Nº 204376/22; y CONSIDERANDO: Que en el citado instrumento se solicita la ampliación de trabajos a ejecutar en obra, considerando necesario ampliar la cantidad de bacheo a realizar.
Que la Dirección de Obras Públicas informa a fs. 169 que el monto de la mayor cantidad de obra a ejecutar es de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Treinta Mil $ 2.430.000,00 con lo cual se ejecuta 720 metros cuadrados de bacheo.
Que la situación descripta está contemplada en la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 8614 y modificatorias, que prevé ampliaciones de obra de hasta en un 30% con el consentimiento de la contratista.-
Artículo 3º.- Otorgar a la Empresa Roda Adolfo Armando una ampliación de plazo de obra de 30 días corridos, a partir de la notificación del presente Decreto.
Artículo 4º.- Previo al cumplimiento de lo establecido en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.
Fdo.: H. Daniel Gómez Gesteira, Intendente MunicipalGustavo García Setti, Sec. Des. Urbano AmbientalRamón C.
Montenegro, Oficial MayorDECRETO N 476/B/2022
Villa Carlos Paz, 30 de agosto de 2022
VISTO: El Expediente Nº 207989/2022, donde obran las actuaciones referidas al Llamado a Concurso Privado de Precios Nº 42/2022 para la Obra: MANO DE OBRA Y MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN COSTANERA
SUR MARGEN ESTE, ENTRE PUENTE LOS GIGANTES Y
BRASIL DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ y;
CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el acto de apertura, se presentaron dos 2 oferentes: MURUA CONSTRUCCIONES
S.R.L. y BORA VIAL S.R.L., todo ello obrante en Acta Nº 111/22
del protocolo de Oficialía Mayor, que corre agregada a fs. 90 del citado expediente.
Que giradas las actuaciones a Asesoría Letrada, ésta mediante Dictamen Nº 68/2022 de fs. 92 manifiesta que: la empresa BORA VIAL S.R.L. no cumplimentó con el requisito del inc.1 y continúa: En conclusión esta Asesoría entiende que se cumplieron con los recaudos formales para proseguir con el curso de las actuaciones.
Que la Comisión de Adjudicación, en informe obrante a fs. 93
recomienda adjudicar el Concurso a la empresa BORA VIAL
S.R.L., por la suma de PESOS ONCE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 $
11.325.000,00 conforme su oferta obrante a fs. 89, y por resultar la más conveniente en los términos expuestos en el Acta de Adjudicación y habiendo cumplimentado todos los requerimientos establecidos en el Pliego del Concurso.
Que el gasto será atendido con los fondos provenientes de la partida Nº 37.01.100.2.24.413 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
Que corresponde en consecuencia emitir el acto administrativo que sustenta la mencionada modificación en las cantidades de ítems a ejecutar.
Que este Departamento Ejecutivo, presta conformidad a lo manifestado precedentemente, por lo que emite el acto administrativo pertinente.
Por ello
POR ELLO:
El INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones DECRETA
Artículo 1º.- Aprobar la Ampliación de la Obra MANO DE
OBRA EJECUCIÓN DE BACHEO CON HºSº EN CALLE VARIAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ CONCURSO
PRIVADO DE PRECIOS Nº 018/22, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:
Ítem 1: Cantidad a ampliar 720 METROS CUADRADOS.Artículo 2º.- El monto correspondiente a la mayor cantidad de obra a ejecutar es de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Treinta Mil $ 2.430.000,00 y será afectado a la partida Nº 37.71.711.1.13.316 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
2
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones DECRETA
ARTÍCULO 1.- APROBAR todo lo actuado en el Expediente Nº 207989/2022, donde obran las actuaciones referidas al Llamado a Concurso Privado de Precios Nº 42/2022 para la Obra:
MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE GAVIONES EN COSTANERA SUR MARGEN ESTE, ENTRE
PUENTE LOS GIGANTES Y BRASIL DE LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente.ARTÍCULO 2.- ADJUDICAR el Concurso Privado aludido en el Artículo anterior a la empresa BORA VIAL S.R.L., por la suma de PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
