Quiero saber acerca de...

JUEVES 28 DE ENERO DE 2021
AÑO CVIII - TOMO DCLXXIII - Nº 19
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
1

a SECCION

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 11

Córdoba, 27 de enero de 2021
Expediente Nº 0135-037249/2021.VISTO: este expediente en el que la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales propicia mediante Resolución Nº 0040/2021, se autorice el llamado a Licitación Pública Digital para la ejecución de la obra: INFRAESTRUCTURA PARA 105 LOTES, CONSTRUCCIÓN DE NEXO DE AGUA Y CLOACA EN B ALTOS DE GUIÑAZÚ EL
CHINGOLO - PARC.13 CÓRDOBA CAPITAL, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de $ 72.553.066,02, a valores del mes de diciembre de 2020.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante nota obrante en autos el Subsecretario de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales insta el presente trámite a los fines de dotar al loteo con red de agua potable, red eléctrica, alumbrado público y red vial e hídrica, nexos de agua y cloacas u así obtener las habilitaciones pertinentes.
Que la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales ha procedido a aprobar la correspondiente documentación base del llamado a licitación pública, como asimismo su Presupuesto Oficial.
Que corren agregados en autos documentación relativa a la titularidad del inmueble como así también se agrega documentación técnica d Aguas Cordobesas, municipalidad de Córdoba y EPEC además se agregan Pliego de Especificaciones Técnicas, Anteproyectos, Planos, Cómputos y Presupuestos, Estructura de Costos, Avance de Obra y Curva de Inversión, y Pliego de Condiciones Particulares con sus Anexos que rigen la presente contratación, como así también Presupuesto Oficial por la suma de $
72.553.066,02, incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente, a valores del mes de diciembre de 2020, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta días 240 días corridos a contar desde el Acta de Replanteo.
Que tal como surge del Pliego de Condiciones Particulares corresponde en esta instancia la implementación de la Licitación Pública Digital, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 583/2016, a los fines de garantizar mediante la utilización de medios informáticos, los principios de eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad consagrados en el artículo 174 de la Constitución Provincial.
Que se ha realizado la afectación preventiva del gasto, de conformidad con el Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2021/000003.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS

SUMARIO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 11 Pag. 1
Resolución N 208 Pag. 2
Resolución N 239 Pag. 3
PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION GENERAL
Resolución Administrativa N 4 Pag. 4

Que obra Dictamen N 21/2021 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio, en el que se expresa que la documentación técnica que rige el presente llamado a licitación pública da cumplimiento a las disposiciones de la Ley N 8614, modificada por Ley Nº 10417, Decreto Nº 1823/2016, reglamentario de la precitada Ley, Decreto Nº 583/2016, Anexo I al Decreto N 1505/2016, Decreto N 800/2016, Decretos Reglamentarios Nº 4757/77 y Nº 4758/77 y conforme las disposiciones del Decreto Nº 30/2018 y demás modificatorios, puede emitirse el acto administrativo por el cual se autorice el llamado a licitación pública destinada a la ejecución de la obra de que se trata.
Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 21/2021 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública Digital para la ejecución de la obra: INFRAESTRUCTURA PARA 105 LOTES, CONSTRUCCIÓN DE NEXO DE AGUA Y CLOACA EN B ALTOS DE GUIÑAZÚ
EL CHINGOLO - PARC.13 CÓRDOBA CAPITAL, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Setenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil Sesenta y Seis con Dos Centavos $ 72.553.066,02, incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente.
Artículo 2.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Setenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil Sesenta y Seis con Dos centavos $ 72.553.066,02, según lo indica la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2021/000003, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 518-000, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE a la Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales para que proceda a fijar la fecha de la Licitación Pública Digital, en los términos que técnicamente estime conveniente, debiendo asimismo determinar lugar y hora de apertura de sobres.

1