I want to know about...

Paraná, viernes 21 de diciembre de 2018
25, Subjurisdicción 01, Entidad 0000, Programa 17, Subprograma 00, Proyecto 01, Actividad 00, Obra 32, Finalidad 3, Función 72, Fuente Financiamiento 11, Subfuente Financiamiento 0001, Inciso 4, Partida Principal 2, Partida Parcial 1, Partida Subparcial 0000, Departamento 99, Ubicación Geográfica 99, del presupuesto año 2018.
Art. 5º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Art. 6º Comuníquese, publíquese y archívese, y pase la actuación a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del MPIyS, para la prosecución del trámite.
GUSTAVO E. BORDET
Luis A. Benedetto
DECRETO Nº 1790 MPIyS
FACULTANDO A EMITIR PAGO
Paraná, 21 de junio de 2018
VISTO:
La deuda contraída con la empresa L.C.
Construcciones S.A., por la ejecución de la obra Ampliación y refuncionalización Escuela Nº 1 Del Centenario - Paraná, Departamento Paraná; y CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 20/18 SSAyC se reconoció el reclamo efectuado por la empresa L&C Construcciones S.A., aprobándose en consecuencia la liquidación de la deuda contraída con la misma, en concepto de intereses por el pago fuera de término del Certificado de Obra Nº 22 RPP y su anexo de redeterminación provisoria, por la suma de $ 51.873,85; y Que han tomado intervención en lo que hace a sus respectivas competencias el Departamento Costos, la Dirección de Obras y la Asesoría Legal de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, y la Contaduría General de la Provincia, asimismo, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 307/16 MPIyS; y Que corresponde encuadrar la presente gestión en las disposiciones del artículo 57º del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6.351, ratificado por la Ley Nº 7.495 y concordantes del Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP, como también en las disposiciones del Decreto Provincial Nº 3.694/9 MGJEOySP, modificado por Decreto Nº 7.846/04 MEHF, por el cual se establece el índice aplicable para el reconocimiento de intereses moratorios;
Por ello;
El Gobernador de la Provincia D E C R E T A :
Art. 1º Facúltase a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicio, a emitir el pago a la empresa L.C. Construcciones S.A., por un monto total de pesos cincuenta y un mil ochocientos setenta y tres con ochenta y cinco centavos $ 51.873,85, en concepto de intereses por el pago fuera de término del Certificado de Obra Nº 22 RPP y su anexo de redeterminación provisoria, correspondiente a la obra" Ampliación y refuncionalización Escuela Nº 1 Del Centenario - Paraná, Departamento Paraná", conforme a la liquidación elaborada por el Departamento Costos de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones y aprobada mediante la Resolución Nº 20/18 SSAyC, norma legal que forma parte como anexo del presente decreto, debiendo la firma antes mencionada, presentar la factura debidamente conformada, previa emisión de la correspondiente orden de página para la atención del gasto, con cargo de oportuna rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Art. 2º Impútase el gasto a: Dirección de Administración 958 - Carácter 1 - Jurisdicción 25 - Subjurisdicción 01 - Entidad 0000 - Programa 16 - Subprograma 00 - Proyecto 24 Actividad 00 - Obra 24 - Finalidad 3 - Función 42 - Fuente de Financiamiento 11 - Subfuente de Financiamiento 000 - Inciso 4 - Partido Principal 2 - Partida Parcial 1 - Partida Subparcial
BOLETIN OFICIAL
0000 - Departamento 99 - Ubicación Geográfica 99 del presupuesto vigente.
Art. 3º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.
Art. 4º Comuníquese, publíquese, notifíquese y archívese, y pasen las actuaciones a la Dirección General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, para el debido trámite.
GUSTAVO E. BORDET
Luis A. Benedetto
DECRETO Nº 1791 MPIyS
APROBANDO PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN PÚBLICA
Paraná, 21 de junio de 2018
VISTO: La gestión promovida por la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, interesando la ejecución de la obra Ampliación Unidad Educativa de Nivel Inicial Escuela Normal Superior Doctor Luis César Ingold" - Villa Elisa, Departamento Colón", y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 091/16 SSAyC, se aprobó el Proyecto Nº E-45-15 de la obra referenciada, con un presupuesto oficial de $
5.401.950,32 en concepto de materiales y mano de obra, con precios vigentes al mes de junio de 2016, estipulándose un plazo de ejecución de los trabajos de 240 días corridos, a ejecutarse por el Sistema de Contratación Unidad de Medida y Precios Unitarios, de conformidad a lo establecido por el artículo 9º inciso a artículo 10º inciso a punto 1 y artículo 12º primer párrafo, primera parte del Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6.351 - ratificado por Ley Nº 7.495 y concordantes de su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOySP, en concordancia con los pliegos aprobados por Decreto 27/06 GOB; y Que a través del Decreto Nº 2.038/16 MPIyS, se autorizó a la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones a efectuar el llamado a licitación pública, para contratar la ejecución de la obra motivo de estos actuados; y Que obran en las actuaciones las constancias de las publicaciones, en el Boletín Oficial de la Provincia a fojas 736/738, en El Diario de Paraná a fojas 739/740, en el diario Uno a fojas 741/742 y en El Entre Ríos de Colón a fojas 743; y Que en fecha 16 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 9/16, haciéndose presentes dos 2 empresas que cotizaron según se detalla a continuación;
Oferente - Cotización s/Presupuesto oficial VERCO S.A. - $ 6.444.689,88 - +19,30%
Luciano Barreta - $ 6.302.038,51 - +16,66%
Que por Resolución Nº 144/16 SSAyC se dispuso la creación de una comisión de estudio de propuestas para el análisis de la documentación y cotización de las ofertas presentadas; y Que la contadora pública integrante de la comisión de Estudio de Propuestas, analiza a fojas 701/701 vta., el estado contable, económico y financiero de la empresa VERCO S.A., realizándose, además por parte de la comisión un pormenorizado informe obrante a fojas 711/712 vta. donde expresa que al efecto de dar curso al estudio de las ofertas, la Jefatura Zonal Colón de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones procedió a actualizar el presupuesto oficial al mes de agosto de 2016, arribando el mismo a la suma de $
5.466.869,59, quedando las cotizaciones según el siguiente cuadro:
Oferente - Cotización - s/Presupuesto oficial actualizado VERCO S.A. - $ 6.444.689,88 - +17,92%
Luciano Barreta - $ 6.302.038,51 - +15,31%
Que al analizar la propuesta de la firma Luciano Barreta, se observa que no expresa en su planilla de presupuesto el precio unitario en letras del ítem 16 - Instalaciones Sanitarias:
pluviales ítem 16.14 Prov. y colocación bajada desage pluvial en PVC diámetro 110x3,2, motivo por el cual su propuesta se encuentra en condiciones de ser rechazada, en virtud de lo dispuesto por el Dictamen Nº 0473/07 de fecha 12.6.07 emitido por Fiscalía de Estado de la
3 Provincia, ya que el mismo ordena: la omisión incurrido por la oferente constituiría un vicio de entidad suficiente para rechazar automáticamente la oferta", a mayor abundamiento, el artículo 10º, párrafo 2º del pliego general de condiciones establece que: El proponente escribirá en números y letras los precios unitarios con que se propone ejecutor cada ítem, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras ofertas presentadas en la licitación, no correspondiendo su análisis y en consecuencia se debe proceder a la devolución de la garantía de oferta; y Que la empresa VERCO S.A. no adjuntó algunos de los requisitos formales requeridos en los pliegos generales y particular,es de bases y condiciones, cuya omisión al momento del acto de apertura no se considera como causal de rechazo automático de la propuesta, motivo por el cual los mismos fueron solicitados mediante cédula notificada en su domicilio constituido en la ciudad de Paraná, en fecha 4 de octubre de 2016; y Que la empresa VERCO S.A. cumplimentó en tiempo y forma con la presentación de la documental requerida por cédula, y al analizar su propuesta económica se observa que: presenta la planilla de discriminación de los gastos generales, el valor adoptado para los jornales se considera algo elevado respecto a los utilizados por la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones, en cuanto al estudio de los análisis de precios, se observa que para determinar el factor K aplica un 18,22% en concepto de gastos generales, porcentaje que resulta menor al utilizado por la repartición, arribando a un valor final de 57,35% aplicado sobre el costo-costo, como así también, se advierte que los ítems detallados a 711 vta./712, presentan diferencias en más, con respecto a los valores de referencia que toma como base la Subsecretaría antes citada; y Que con los informes de la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos fojas 666 y del Ministerio Provincial de Trabajo fojas 668 con la calificación de la empresa VERCO S.A. se confeccionó a fojas 713 la planilla de puntaje, conforme a lo exigido por la normativa vigente en la materia - Decreto Nº 4.381/88 MEOySP - Resolución Nº 2.229/88
MEOySP - Resolución Nº 647/92 MEOySP, que a continuación se detalla:
Empresa - Puntaje VERCO S.A. - 93,50
Que por lo antes expresado, la comisión de estudio de propuestas aconseja a la superioridad la adjudicación de la obra a la empresa VERCO. S.A. por el valor de su propuesta de $ 6.444.689,88 y rechazar la oferta de la firma Luciano Barreta, debiendo procederse a la devolución de la garantía de oferta; y Que a fojas 717, obra notificación a la empresa VERCO S.A. sobre la aplicación del nuevo Régimen Provincial de redeterminación de precios aprobado por Decreto Nº 2.715/16 MPIyS, y se informa asimismo que la obra motivo de estos actuados encuadra según la estructura de ponderación que como anexo se aprueba por Resolución Nº 1297/16 MPIyS, en la columna: 1
Arquitectura - 2 Nueva de Alta y Baja Complejidad" del mencionado anexo, todo ello de conformidad a la cláusula Transitoria 1 - inciso 2º del régimen aprobado por Decreto Nº 2.715/16 MPIyS y Resolución 1.297/16 MPIyS; y Que obra a fojas 718 la presentación efectuada por la empresa VERCO S.A. en relación a la conformidad de adoptar la metodología de redeterminación de precios, conforme a la cláusula Transitoria 10 - inciso 2º del régimen aprobado por Decreto 2.715/16 MPIyS, así como la categoría en la que encuadra la obra según lo dispuesto en la Resolución Nº 1.297/16 MPIyS, adjuntando soporte digital del presupuesto desagregado ítem por ítem y los análisis de precios o estructura de costo de cada uno de los ítems; y Que el total del monto adjudicado, se encuentra cubierto mediante el ejercicio presupuestario vigente de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones; y Que la Subsecretaría de Arquitectura y Cons-