I want to know about...

4

1

a
AÑO CX - TOMO DCXCVII - Nº 17
CORDOBA, R.A. MARTES 24 DE ENERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

nuncia a los gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación, aprobación y / o aplicación del Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión, solicitado mediante la Nota de Pedido N2, conforme archivo titulado NOTA DE CONFORMIDAD POR NUEVO PLAN DE AVANCE Y
CURVA DE INVERSIÓN.

establecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones T.O. por Decreto Provincia N 4758/77.

Que se incorpora INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN DE AVANCE
Y CURVA DE INVERSIÓN en el cual se afirma que se procedió a analizar la documentación presentada por la contratista observándose que la misma refleja, por una parte las previsiones de ejecución acordadas al momento del replanteo, y por otra una redistribución temporal de los trabajos faltantes del proyecto con sus respectivas inversiones , indicando además que se mantiene inalterable el plazo dispuesto contractualmente.

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:

Que se acompaña planilla del Nuevo Plan de Inversión Plan 01, contando con el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado Informe Resumen de Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión.
Que obra Dictamen Nº 2023/00000008 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo
Resolución N 13 Letra: D
Córdoba, 20 de enero de 2023
Expediente Digital Nº 0045-023064/2021/A22.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la aprobación de una ampliación de plazo y del nuevo plan de avance y curva de inversión, correspondientes a la obra:
PAVIMENTACIÓN CAMINOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS S-331, T-123-04, T-123-23 LONGITUD: 5,65 Km TRAMO: MONTE MAIZ COLONIA BARGE - DEPARTAMENTOS: UNIÓN MARCOS JUÁREZ.
Y CONSIDERANDO:
Que la obra mencionada fue adjudicada al Consorcio Caminero Único, creado por Ley N 10.546 y su Decreto Reglamentario N 1053/2018, por Resolución N 344/2021, suscribiéndose el Contrato de Obra con fecha 17 de noviembre del 2022 y el Acta de Replanteo total confeccionada con fecha 7 de febrero del mismo año, con un el plazo de ejecución en doscientos cuarenta 240 días a contar desde la fecha de suscripción de la misma Artículo 1 Resolución N 344/2021. Asimismo, se aprobó mediante Resolución N 382/2022 una ampliación de plazo de obra de sesenta 60 días, fijando como nueva fecha de finalización el día 4 de diciembre de 2022.
Que el avance real acumulado al mes de diciembre/2022 es del 43,39%, según archivos titulados MEDICIÓN MENSUAL N 011-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DIC - 2022.
Que obra en POP Nota de Pedido N 11 de fecha 15 de diciembre del 2022, por la cual la contratista solicita una ampliación de plazo de noventa 90 días atento a las demoras en la tramitaciones de la ampliación de plazo solicitada, a través de N.P 9 Esto generó la imposibilidad de poder tramitar en tiempo y forma la modificación de obra nº1. A raíz de esto se precisa esta ampliación solicitada para poder continuar con la tramitación BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N
Nº 2023/00000008 y en uso de sus atribuciones,
Artículo 1º.- APRUÉBASE el nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión correspondientes a la obra: PAVIMENTACIÓN ACCESO A VILLA ROSSI
A-113 TRAMO: R.N. Nº 7 R.P. A-113 KM 7,6 LONGITUD: 7,596 KM.
DEPARTAMENTO: PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, conforme planilla que, como Anexo I, compuesta de una 1 foja útil forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

de la modificación, efectuando formal y expresa renuncia a los gastos improductivos, gastos generales directos e indirectos, como cualquier otro que pudiera corresponder por la instrumentación, tramitación y/o aprobación del pedido de Ampliación de Plazo, conforme archivo titulado NOTA
DE CONFORMIDAD POR AMPLIACIÓN DE PLAZO.
Que según archivo titulado INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN DE
AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN, confeccionado con fecha 20 de diciembre de 2022, se destaca que se procedió a analizar la documentación presentada por la contratista observándose que la misma refleja, por una parte, los progresos reales logrados hasta esta instancia de ejecución de obra y, por otra, una redistribución temporal de los trabajos faltantes del proyecto con sus respectivas inversiones.
Que se acompaña planilla del Nuevo Plan de Inversión Plan 05, contando con el visto bueno técnico de la Dirección de Vialidad en el citado INFORME RESUMEN DE NUEVO PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIÓN.
Que obra Dictamen Nº 2023/00000009 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que lucen agregadas las constancias obrantes en Sistema POP, en especial la intervención de los organismos con competencia técnica de la Dirección de Vialidad, lo establecido en el art. 41 correlativos y concordantes del Pliego General de Condiciones T.O. por Decreto Provincia N 4758/77, con las observaciones allí expresadas.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 2023/00000009 y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la ampliación de plazo por noventa 90 días en la ejecución de la obra: PAVIMENTACIÓN CAMINOS SECUNDARIOS Y
TERCIARIOS S-331, T-123-04, T-123-23 LONGITUD: 5,65 Km TRAMO:
MONTE MAIZ COLONIA BARGE - DEPARTAMENTOS: UNIÓN MAR-

2