I want to know about...

1

a
2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLIV - Nº 120
CORDOBA, R.A. JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

cificaciones Técnicas que como Anexo I, con siete 7 fojas útiles, forma parte de la presente Resolución.

Partida 3.05.04.00 Servicios de Contabilidad y Auditoría del P.V. y $ 1.680.000.-, por el periodo enero-junio de 2020, como Importe Futuro.

Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL $ 3.360.000.-, a Jurisdicción 115 Ministerio de Finanzas, como sigue:
$ 1.680.000.- por el periodo julio-diciembre de 2019 al Programa 151-000,
Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
Resolución N 103
Córdoba, 30 de abril de 2019
VISTO: este expediente por el cual la Secretaría de Arquitectura propicia por Resolución Nº 121/2019, la contratación por Compulsa Abreviada para contratar el: Desarrollo de la Ingeniería de Detalles de Instalación Eléctrica y la ejecución de la obra: PROVISIÓN Y MONTAJE DE ALIMENTADOR
PRINCIPAL DESDE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA AL TABLERO
GENERAL DE BAJA TENSIÓN, EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL EX PABLO PIZZURNO ubicado en Av. Vélez Sarsfield Nº 2311
Bº Centro LOCALIDAD DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO CAPITAL
, con la Empresa INGENIAR S.A., por la suma de $ 8.967.901,84.
Y CONSIDERANDO: Que se ha incorporado en autos Memoria Técnica, Planos, Pliego General de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Pliego Particular de Condiciones con sus Anexos que rigen la presente contratación, como así también Presupuesto Oficial por la suma de $ 8.922.914,19, a valores del mes de octubre de 2018, con un plazo de ejecución de cien 100 días.
Que según consta en estas actuaciones se invitaron a cotizar a tres 3
firmas, habiendo presentado propuestas las Empresas IEC S.R.L., INGENIA GRUPO CONSULTOR S.A. e INGENIAR S.A., dándose cumplimiento a las disposiciones del artículo 8 de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417.
Que obra en autos Informe de la Comisión de Estudio de Ofertas, conforme lo establecido por el artículo 1 - punto 1.4.1 del Anexo II al Decreto N 1823/2016, en el que se indica que la propuesta de la Empresa INGENIAR S.A. por la suma de $ 8.967.901,84, que representa un porcentaje del 00,50%, por encima del Presupuesto Oficial a valores del mes de octubre de 2018, resulta ser la más conveniente, ajustándose a Pliegos y reuniendo las condiciones técnicas exigidas, conforme el análisis legal, técnico y económico-financiero efectuado.
Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento Contable - Nota de Pedido Nº 2019/000081, en cumplimiento de lo establecido por artículo 13 de la Ley N 8614.
Que se ha adjuntado en estas actuaciones la Constancia de Inscripción del Registro Oficial de Proveedores y Contratista del Estado R.O.P. y C.E.
- Registro de Constructores de Obra Pública R.C.O., conforme las previsiones del Decreto Nº 1419/2017 y modificatorios.

FDO: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
ANEXO

Que obra Dictamen Nº 122/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio en el que se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos y lo manifestado por la Comisión de Estudio de Ofertas de la Secretaría de Arquitectura, entiende que puede contratarse por compulsa abreviada la ejecución de los trabajos de que se trata con la firma INGENIAR S.A, en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, artículo 1º y siguientes del Anexo II al Decreto Nº 1823/2016, reglamentario de la precitada Ley y conforme las disposiciones de la Ley Nº 10220.
Que asimismo, dicha asesoría jurídica manifiesta también que la Secretaría de Arquitectura deberá informar oportunamente al Registro de Constructores de Obra Pública de la contratación dispuesta por el presente instrumento legal, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7 - segundo párrafo del Anexo I al Decreto 1419/2017.
Que se ha acreditado la titularidad del inmueble, conforme informe de dominio incorporado en autos, en cumplimiento del artículo 3º de la Ley Nº 8614.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 122/2019
y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- ADJUDÍCASE por Compulsa Abreviada la contratación del:
Desarrollo de la Ingeniería de Detalles de Instalación Eléctrica y la ejecución de la obra: PROVISIÓN Y MONTAJE DE ALIMENTADOR PRINCIPAL
DESDE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA AL TABLERO GENERAL
DE BAJA TENSIÓN, EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EX
PABLO PIZZURNO ubicado en Av. Vélez Sarsfield Nº 2311 Bº Centro
LOCALIDAD DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO CAPITAL a la Empresa INGENIAR S.A. CUIT: 30-70931374-2, por la suma de Pesos Ocho Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Uno con Ochenta y Cuatro Centavos $ 8.967.901,84, con un plazo de ejecución cien 100 días.
Artículo 2.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Ocho Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Uno con Ochenta y Cuatro Centavos $ 8.967.901,84, según lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido N 2019/000081, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros del P.V.
Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Secretario de Arquitectura a suscribir el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3