I want to know about...

PRIMERA SECCIÓN
22 de Abril de 2022

N: 162
Anexos I y V, indicando las autorizaciones presupuestarias por Jurisdicción, desagregadas contablemente a nivel de Programa.
Que el Art. 6º de dicha Ordenanza establece El Departamento Ejecutivo podrá variar las partidas presupuestarias de Tercer Nivel o inferior pero no realizar compensación entre diferentes Jurisdicciones.
Que asimismo, el Art. 11º de dicha Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las Partidas a partir del tercer nivel.
Que en consecuencia corresponde emitir el acto administrativo que dispone sobre el particular.
Por ello, en uso de sus atribuciones:

DECRETA
ARTICULO 1.- MODIFICAR, a partir del Tercer Nivel el Presupuesto General de Gastos en vigencia, de la siguiente manera:
-PROGRAMA-ANEXO
-SUB -INCISO-ITEMDESCRIPC.
EQUIPOS DE OFICINA
30.01.100.2.24.418.
Y MUEBLES
EQUIPOS DE OFICINA
30.04.100.2.24.418.
Y MUEBLES
AYUDA SOCIALES A
30.01.100.1.15.511.
PERSONAS
IMPRENTA
30.04.100.1.13.326. PUBLICACIONES Y
REPRODUCCIONES
REPUESTOS
Y 32.01.100.1.12.227.
ACCESORIOS
TEXTILES
Y 32.01.100.1.12.213.
VESTUARIOS
REPUESTOS
Y 33.01.100.1.12.227.
ACCESORIOS
MANT. Y REPARAC.
DE
VEHICULOS
33.01.100.1.13.315.
MAQUINARIAS
Y EQUIP
SERVICIOS
DE
33.01.304.1.13.323. ILUMINACION
Y SONIDO
OTROS SERVICIOS
33.32.100.1.13.324. TECNICOS
Y PROFESIONALES
SERVICIOS
DE
33.32.322.1.13.323. ILUMINACION
Y SONIDO
PUBLICIDAD
Y 33.01.100.1.13.331.
PROPAGANDA
MATERIALES
DE
33.01.304.1.12.220. CONSTRUCCION Y
AFINES
PRIMAS Y GASTOS
37.70.763.1.13.327.
DE SEGURO
HERRAMIENTAS
Y 37.70.763.2.24.419. REPUESTOS
MAYORES
37.75.100.1.13.313. ALQUILERES VARIOS

AUMENTA
$

30.000

$

100.000

$

2

$

30.000

$

100.000

100.000

$

70.000

$

350.000

$

200.000

$

50.000

80.000

CONSIDERANDO: Que en el citado instrumento se solicita la adecuación de los ítems a ejecutar en obra.
Que la Dirección de obras Públicas considera necesarias llevar adelante las obras mencionadas a fs. 424.
Que la situación descripta está contemplada en la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 8614 y modificatorias.
Que corresponde en consecuencia emitir el acto administrativo que sustenta la mencionada modificación en las cantidades de ítems a ejecutar.
Por ello:

DECRETA

Ítem A: Muro de Bloque Armado: disminuye 344,08 módulos.
Ítem B-1: Movimiento de Suelo-Distribución de relleno existente y compactación: aumenta 40,64 módulos.
Ítem B-2: Movimiento de Suelo-Provisión de relleno, distribución y compactación: aumenta 303,08 módulos.

$

420.000

$

350.000

$ 3.000.000
800.000
$

800.000

$ 5.000.000
$ 3.000.000
$ 9.780.000

DECRETO Nº 151/B/2022
Villa Carlos Paz, 22 de marzo de 2022

Artículo 1º.- Aprobar la modificación de las cantidades de ítems a ejecutar de la Obra MURO DE CONTENCIÓN, NUEVA
COSTANERA Y SECTORES ANEXOS, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, según el siguiente detalle:

$ 5.000.000

$

Fdo.: H. Daniel Gómez Gesteira, Intendente Municipal Héctor D. Gilli, Sec. Economía y Finanzas Ramón C. Montenegro, Oficial Mayor-

El INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus atribuciones $

EQUIPOS
DE
TRANSPORTE
37.01.100.2.24.414.
TRACCION
Y ELEVACION
JUICIOS
Y 37.70.763.1.13.336.
MEDIACIONES
CONSTRUCCIONES Y
37.70.763.2.24.413. TRABAJOS
PUBLICOS
TOTAL

DISMINUYE

80.000

$

ARTICULO 3.- Previo cumplimiento de lo dispuesto, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

VISTO: El informe presentado por la Inspección de la Obra:
MURO DE CONTENCIÓN, NUEVA COSTANERA Y SECTORES
ANEXOS, obrante en el Expediente Nº 192609/21; y
EL INTENDENTE MUNICIPAL

JURISDIC.
JURISD.

ARTICULO 2.- ADECUAR, El nomenclador de Erogaciones conforme al Art. 5 de la Ordenanza N 6780, a las modificaciones aprobadas por el presente Decreto.

$ 9.780.000

Artículo 2º.- El monto de Contrato de obra, las cantidad de módulos, y el precio final no sufre variación.
Artículo 3º.- Otorgar a la Empresa Quattro Pilares S.R.L. una ampliación de plazo de obra de 20 días corridos, a partir de la notificación del presente Decreto y la actualización de los precios de obra solo será para los certificados emitidos dentro de los plazos contratados originalmente.
Artículo 4º.- Previo al cumplimiento de lo establecido en el presente, dése intervención al Tribunal de Cuentas para su visación en los términos de ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.
Fdo.: H. Daniel Gómez Gesteira, Intendente Municipal
Gustavo García Setti, Sec. Des. Urbano Ambiental - Ramón C.
Montenegro, Oficial Mayor -