Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 08/07/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.025
Salta, jueves 8 de julio de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 52/54, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos toman la intervención en cumplimiento del Reporte del Decreto Nº 572/06;
Que a fs. 58/59, mediante Dictamen Nº 315/21 la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de aprobación de la redeterminación de precios solicitada;
Que a fs. 60, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura, ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 55/21;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley Nº 8.072, artículo 40 de la Ley Nº 6.838, artículo 44 de su Decreto Reglamentario Nº 1.448/1996, Decretos Nº 1.170/2003 y 3.721/2013;
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el proceso de Redeterminación de Precios Nº 1 y 2 - Adicional Nº 2
de la Obra: MINISTERIO DE EDUCACION - 1a ETAPA - SALTA - CAPITAL, adjudicado por Resolución Nº 127/2020 del Ministerio de Infraestructura a la contratista JMG
CONSTRUCCIONES SRL.
ARTÍCULO 2º.- Modificar la Cláusula Segunda del Contrato de Obra Pública mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución, estableciendo un nuevo monto total del contrato en la suma de $ 13.381.057,99 pesos trece millones trescientos ochenta y un mil cincuenta y siete con 99/100, IVA incluido, a valores correspondientes al mes de enero/21, comprensivo del monto contractual a valores correspondientes al mes de marzo/19 por la suma de $ 6.394.368,51 pesos seis millones trescientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y ocho con 51/100, de la actualización Nº 1 a valores correspondientes al mes de diciembre/2020 por la suma de $ 6.716.237,06 pesos seis millones setecientos dieciséis mil doscientos treinta y siete con 06/100 y de la actualización Nº 2 a valores correspondientes al mes de enero/21 por la suma de $ 270.452,42 pesos doscientos setenta mil cuatrocientos cincuenta y dos con 42/100.
ARTÍCULO 3º.- Suscribir la Addenda Modificatoria del Contrato mencionado con la contratista JMG CONSTRUCCIONES SRL, por el monto dispuesto en el artículo 2º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007132901 - Financiamiento: Ley Nº 27.129 295 Proyecto: 433 - Unidad Geográfica: 28 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
Camacho Fechas de publicación: 08/07/2021
OP N: SA100038605
RESOLUCIONES DE OTROS ORGANISMOS
SALTA, 01 de Julio de 2021
Pág. N 16
