Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 01/07/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 21.020
Salta, jueves 1 de julio de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
contractual redeterminado a valores correspondientes al mes de septiembre de 2019 por la suma de $ 6.664.833,09 pesos seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres con 09/100, de la actualización Nº 4 a valores correspondientes al mes de noviembre de 2019 por la suma de $ 141.453,30 pesos ciento cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres con 30/100 y de la actualización Nº 5 a valores correspondientes al mes de enero de 2020 por la suma de $ 33.669,76 pesos treinta y tres mil seiscientos sesenta y nueve con 76/100;
Que a fs. 33/34, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 37/42, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos toman la intervención en cumplimiento del Reporte del Decreto Nº 572/06;
Que a fs. 44/45, mediante Dictamen Nº 298/21 la Coordinación Legal y Técnica del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de aprobación de la redeterminación de precios requerida;
Que a fs. 46, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura, ha tomado la intervención que les compete mediante Informe Nº 49/21;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley Nº 8.072, artículo 40 de la Ley Nº 6.838, artículo 44 de su Decreto Reglamentario Nº 1.448/1996, Decretos Nº 1.170/2003 y 3.721/2013, EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el proceso de Redeterminación de Precios Nº 4 y 5 de la obra REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN ESCUELA Nº 4.528 - MISIÓN CHAQUEÑA - EMBARCACIÓN DPTO. SAN MARTÍN - PROVINCIA DE SALTA, adjudicada por Resolución SOP Nº 305/19, a la contratista ALVAREZ CHAMON SRL.
ARTÍCULO 2º.- Modificar la Cláusula Segunda del Contrato de Obra Pública, redeterminado últimamente mediante Resolución SOP Nº 18/21, estableciendo un nuevo monto total del contrato en la suma de $ 6.839.956,15 pesos seis millones ochocientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y seis con 15/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de enero de 2020, comprensivo del monto contractual redeterminado a valores correspondientes al mes de septiembre de 2019 por la suma de $ 6.664.833,09 pesos seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres con 09/100, de la actualización Nº 4 a valores correspondientes al mes de noviembre de 2019 por la suma de $ 141.453,30 pesos ciento cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres con 30/100 y de la actualización Nº 5 a valores correspondientes al mes de enero de 2020 por la suma de $ 33.669,76 pesos treinta y tres mil seiscientos sesenta y nueve con 76/100.
ARTÍCULO 3º.- Suscribir la Addenda Modificatoria del Contrato mencionado con la contratista ALVAREZ CHAMON SRL por el monto dispuesto en el artículo 2º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 071011092302 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 295 Proyecto: 702 - Unidad Geográfica: 56 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente
Pág. N 22
