Voglio sapere a riguardo di…

Edición N 21.016
Salta, viernes 25 de junio de 2021

Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020

contractual redeterminado a valores correspondientes al mes de junio del 2020 por $
45.315.864,44 pesos cuarenta y cinco millones trescientos quince mil ochocientos sesenta y cuatro con 44/100, de la actualización Nº 4 a valores correspondientes al mes de agosto de 2020 por la suma de $ 1.676.374,28 pesos un millón seiscientos setenta y seis mil trescientos setenta y cuatro con 28/100, de la actualización Nº 5 a valores correspondientes al mes de octubre de 2020 por la suma de $ 750.995,18 pesos setecientos cincuenta mil novecientos noventa y cinco con 18/100 y de la actualización Nº 6 a valores correspondientes al mes de diciembre de 2020 por la suma de $ 452.155,58 pesos cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y cinco con 58/100;
Que a fs. 103/105, mediante Dictamen Nº 113/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención que le compete, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de aprobación de las redeterminaciones de precios solicitadas;
Que a fs. 106/108, rola la intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 111/116, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos toman la intervención en cumplimiento del Reporte del Decreto Nº 572/06;
Que a fs. 117, la Unidad de Sindicatura Interna USI del Ministerio de Infraestructura, ha tomado la intervención que les compete mediante Informe Nº 47/21;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley Nº 8.072, artículo 40 de la Ley Nº 6.838, artículo 44 de su Decreto Reglamentario Nº 1.448/1.996, Decretos Nº 1.170/2003 y 3.721/2013, EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el proceso de Redeterminación de Precios Nº 4, 5 y 6 de la Obra:
CONSTRUCCIÓN II ETAPA HOSPITAL DEL CARMEN - METÁN - DPTO. METÁN - PROVINCIA
DE SALTA, adjudicada por Resolución Nº 103/19 del entonces Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda, a la contratista CE y BA SRL.
ARTÍCULO 2º.- Modificar la Cláusula Segunda del Contrato de Obra Pública mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución, redeterminado últimamente mediante Resolución Nº 11/21 del Ministerio de Infraestructura, estableciendo un nuevo monto total del contrato del contrato en la suma de $ 48.195.389,48 pesos cuarenta y ocho millones ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y nueve con 48/100, IVA incluido, a valores correspondientes al mes de diciembre de 2020, comprensivo del monto contractual redeterminado a valores correspondientes al mes de junio de 2020 por $ 45.315.864,44 pesos cuarenta y cinco millones trescientos quince mil ochocientos sesenta y cuatro con 44/100, de la actualización Nº 4 a valores correspondientes al mes de agosto de 2020 por la suma de $
1.676.374,28 pesos un millón seiscientos setenta y seis mil trescientos setenta y cuatro con 28/100, de la actualización N 5 a valores correspondientes al mes de octubre de 2020 por la suma de $ 750.995,18 pesos setecientos cincuenta mil novecientos noventa y cinco con 18/100 y de la actualización Nº 6 a valores correspondientes al mes de diciembre de 2020
por la suma de $ 452.155,58 pesos cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y cinco con 58/100.
ARTÍCULO 3º.- Facultar al Secretario de Obras Públicas a suscribir la Addenda Modificatoria del Contrato con la contratista CE y BA SRL, por el monto dispuesto en el artículo 2º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
Pág. N 9