Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 01/06/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 20.999
Salta, martes 1 de junio de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
Que la Dirección de Infraestructura Social y Productiva fs. 25 y la Coordinación General de Obras fs. 27 prestan conformidad a la ampliación de plazo solicitada, Que a fs. 28, rola intervención del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Infraestructura, realizando la imputación del gasto correspondiente;
Que a fs. 33/42 y 51/53, la Oficina Provincial de Presupuesto y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, toman la intervención en el marco de lo dispuesto por la Resolución Nº 211/12, prorrogada mediante Resolución Nº 27/21 y el Decreto Nº 572/06;
Que a fs. 54/55, mediante Dictamen Nº 124/21, la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de aprobación del adicional de obra correspondiente;
Que a fs. 56, la Unidad de Sindicatura Interna del Ministerio de Infraestructura, ha tomado la intervención que le compete mediante Informe Nº 15/21;
Por ello, en el marco de lo dispuesto por los artículos 46, 94 y 95 de la Ley Nº 8.072, artículos 66 y 128 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, artículos 10.5 inc. a y 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución SOP Nº 216/19, EL SECRETARIO DE OBRA PÚBLICAS
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la documentación técnica y la ejecución de los trabajos correspondientes al Adicional Nº 1, surgidos en la obra TERMINACIÓN RED DE AGUA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN AMPLIACIÓN FINCA EL SOCORRO - CAFAYATE - PROVINCIA DE SALTA, que ejecuta la Municipalidad de Cafayate, que asciende a la suma de $ 2.074.178,86 pesos dos millones setenta y cuatro mil ciento setenta y ocho con 86/100 IVA incluido, a valores correspondientes al mes de junio de 2020, con un plazo de ejecución de 30 treinta días corridos.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Plan de Trabajos del mencionado Adicional que rola a fs. 17 de estas actuaciones, el que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública - Adicional Nº 1 con la Municipalidad de Cafayate, por el monto y condiciones indicadas en el artículo 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar la ampliación de plazo para la ejecución de la obra básica TERMINACIÓN
RED DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AMPLIACIÓN FINCA EL SOCORRO - CAFAYATE PROVINCIA DE SALTA, a cargo de la Municipalidad de Cafayate, por el término de 37 treinta y siete días corridos, quedando establecida como nueva fecha de finalización el día 05 de enero de 2021, por los motivos expuestos en el considerando de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5º.- Aprobar el Plan de Trabajos, que corre agregado a fojas 22/23 del expediente de referencia, modificado en función de la ampliación de plazo aprobada en el artículo 4º, el que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Dejar establecido que la Municipalidad de Cafayate, renuncia a todo reclamo por mayores costos y gastos generales e improductivos para la ampliación de plazo solicitada.
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007149301 - Financiamiento: Ley Nº 27.429 295 - Proyecto: 430 - Unidad Geográfica: 21 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 8º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente VER ANEXO
Fechas de publicación: 01/06/2021
Pág. N 17
