Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 01/06/2021
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 20.999
Salta, martes 1 de junio de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente Resolución a la Municipalidad de Aguaray.
ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Aguaray, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente Resolución;
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019205 - Proyecto: 650 - Unidad Geográfica: 99 Financiamiento: Ley Nº 27.429 295 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente Fechas de publicación: 01/06/2021
OP N: SA100038312
SALTA, 28 de Mayo de 2021
RESOLUCIÓN Nº 255
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125-173.608/2020-16 Cpde. y agregados.
VISTO la documentación técnica correspondiente al Adicional Nº 1, surgido en la obra TERMINACIÓN RED DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AMPLIACIÓN FINCA EL
SOCORRO - CAFAYATE - PROVINCIA DE SALTA; y, CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución SOP Nº 260/2020 se adjudicó la ejecución de la mencionada obra a la Municipalidad de Cafayate, suscribiéndose el Convenio de Obra Pública por la suma de $ 16.739.845,11 pesos dieciséis millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco con 11/100 IVA incluido;
Que a fs. 01 y 14/17, la Dirección de Obras Municipales eleva la documentación técnica del Adicional Nº 1 de la citada obra, con su cómputo y presupuesto y el plan de trabajos de las tareas que conforman el mismo, fundando las razones que ameritan su ejecución;
Que las tareas adicionales se fundamentan en la necesidad de realizar los refuerzos de la estructura de la cisterna, comprendiendo la excavación para la ejecución de cisterna y cámaras, provisión de materiales y mano de obra para la construcción de Hº Aº de la cisterna y cámaras, y el relleno con base granular compactada;
Que asimismo, la Municipalidad de Cafayate solicita una ampliación de plazos para la ejecución de la obra básica por el término de 37 treinta y siete días corridos, en razón del tiempo demandado para el recálculo de la cisterna y a la necesidad de ejecutar las tareas adicionales;
Que a fs. 18, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 142/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 44, mediante Actuación Nº 89/21 rola la intervención del Registro de Contratistas de Obras Públicas, a fs. 45/46 el Dictamen Nº 69/21 y a fs. 47 la conformidad de la Dirección General de la Unidad Central de Contrataciones, informando que el Adicional Nº 1
asciende a la suma de $ 2.074.178,86 pesos dos millones setenta y cuatro mil ciento setenta y ocho con 86/100, cifra que representa una variación equivalente al 12,39 % del monto contractual básico;
Pág. N 16
