Voglio sapere a riguardo di…

1

a
Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXIX - Nº 143
CORDOBA, R.A. JUEVES 15 DE JULIO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

LA RED TERCIARIA T-334-8, T 346-9 Y T-396-7, TRAMO: RP Nº 1 COLONIA
DOS HERMANOS COLONIA MAUNIER COLONIA 10 DE JULIO, por la suma de Pesos Cuatrocientos Treinta y Siete Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Diecinueve $ 437.975.019,00, a valores del mes de marzo de 2021, con un plazo de ejecución de obra de trescientos sesenta y cinco 365 días contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Cuatrocientos Treinta y Siete Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Diecinueve $ 437.975.019,00, conforme lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio en su Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2021/000220, de acuerdo al siguiente detalle:
Jurisdicción 1.50
Programa 511 -000
Partida 12.06.00.00
Obras Ejecución por Terceros P.V. .. $ 253.000.000,00
Presupuesto Futuro Año 2022 184.975.019,00
Artículo 3º.- AUTORÍZASE a la UNIDAD EJECUTORA PARA LA REGLAMENTACIÓN Y GESTIÓN DEL CONSORCIO CAMINERO ÚNICO a
continuar con la tramitación de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO DE LA
RED TERCIARIA T-334-8, T 346-9 Y T-396-7, TRAMO: RP Nº 1 COLONIA
DOS HERMANOS COLONIA MAUNIER COLONIA 10 DE JULIO, estableciendo para los beneficiarios determinados según la zona de influencia, el aporte de contribución por mejoras que asciende a la suma de Pesos Doscientos Dieciocho Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Nueve con Cincuenta Centavos $ 218.987.509,50, correspondiente al 50% del valor total de la obra, a pagar en cinco 5 cuotas anuales una vez terminada la obra, debiéndose tener en cuenta para su financiación, la evolución del Índice del Costo de la Construcción ICC-Cba publicado por la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba y quedando a cargo de la Provincia el aporte restante del valor total de la obra.
Artículo 4.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese, tome conocimiento la Dirección General de Rentas, pase a la Unidad Ejecutora para la Reglamentación y Gestión del Consorcio Caminero Único a sus efectos y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N 190
Córdoba, 02 de junio de 2021

Y CONSIDERANDO:
Que la redeterminación de precio de que se trata encuadra en las previsiones del Decreto Nº 800/2016, modificado por su similar Nº 30/2018, disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y artículo 37 del Pliego Particular de Condiciones.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 021/2019 se adjudicó la ejecución de los trabajos de la obra citada a la Empresa IMBAL S.A., suscribiéndose el pertinente Contrato con fecha 9 de abril de 2019 y su Acta de Replanteo de fecha 7 de Junio de 2019.

Que se han incorporado los Certificados de Avance de Obra, el Avance proyectado y el Avance real ejecutado, suscriptos por la funcionaria competente, en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 13 del régimen aplicable.
Que la Sección Estudio de Costos de la Secretaría de Arquitectura agrega Informe de Adecuación Provisoria del cual surge que se procedió a confeccionar los cálculos en un todo de acuerdo al Decreto Nº 800/2016
y señala que el presupuesto de obra está conformado por la redeterminación que detalla en la Planilla de Cálculo, siendo las fechas de solicitud de adecuación provisoria los meses mayo y agosto del 2020, las variaciones de referencia son de 5,11% y 5,86% y los montos a integrar por Adecuación Provisoria son de $18.126,51 y $ 13.034,07, respectivamente, ascendiendo el nuevo monto de la obra redeterminado al mes de agosto de 2020 a la suma de $ 43.835.727,47.
Que el mencionado informe concluye en que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Resolución Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos del inciso 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial.
Que en relación a los pedidos correspondientes a los meses de marzo/2020, abril/2020, junio/2020 y julio/2020, la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio expresa que corresponde su rechazo por no alcanzar la variación mínima dispuesta en la normativa vigente.
Que se ha incorporado en autos Acta suscripta entre el Secretario de Arquitectura y el Apoderado de la Empresa IMBAL S.A., por la que se acuerda la séptima y octava Adecuación Provisoria de Precios por las va-

Que por Resolución N 176/2020 de este Ministerio se aprobó el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nros. 3, 4, 5 y 6, por las variaciones de costos verificadas en los meses de septiembre y noviembre de 2019 y enero y febrero de 2020 en la ejecución de la obra de que se trata.
Que mediante notas agregadas en autos la contratista formalizó el pedido de la Séptima y Octava Adecuación Provisoria de Precios de la referida obra, acompañando los antecedentes y cálculos correspondientes.

riaciones de costos verificadas en los meses de mayo y agosto de 2020, habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N 2021/000189
que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 196/2021 de la Dirección General de Asun-

Expediente N 0047-007915/2018/R18.VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por Resolución Nº 159/2021, la aprobación del Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios Nros. 7 y 8 por las variaciones de costos verificadas a los meses de mayo de 2020 y agosto 2020, en la realización del:
Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de instalación Eléctrica y la ejecución de la obra: NUEVO PARQUE CENTRO CIVICO, ubicado en calle Rosario de Santa Fe N 650 Barrio General Paz Localidad de Córdoba Departamento Capital, suscripta el día 28 de abril de 2021, entre el señor Secretario de Arquitectura y el Apoderado de la Empresa IMBAL
S.A., contratista de la obra.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

4