Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 16/01/2020 - 1º Sección
Versione di testo Cosa è?Dateas è un sito indipendente non affiliato a entità governative. La fonte dei documenti PDF che pubblichiamo qui è l'entità governativa indicata in ciascuno di essi. Le versioni in testo sono trascrizioni che realizziamo per facilitare l'accesso e la ricerca di informazioni, ma possono contenere errori o non essere complete.
Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del
General Manuel Belgrano
JUEVES 16 DE ENERO DE 2020
AÑO CVII - TOMO DCLXI - Nº 12
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
1
a SECCION
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
FINANCIAMIENTO
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
SUMARIO
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
Resolución N 158 Pag. 1
Resolución N 158
Córdoba, 07 de Junio de 2019
Que se ha agregado en autos el Documento de Contabilidad Nota de Pedido Nº 2019/000043, que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
VISTO: este expediente en el que la Dirección General de Vivienda dependiente de éste Ministerio propicia por Resolución Nº 0099/2019, se autorice la Primera Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en el mes de marzo de 2019, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: CONSTRUCCION DE NEXO DE AGUA EN BARRIO VILLA
CORNU OBRA 424 CÓRDOBA CAPITAL - PROVINCIA DE CÓRDOBA, conforme Acta Acuerdo suscripta con fecha 6 de mayo de 2019, entre el Subsecretario de Vivienda y el Apoderado General de la EMPRESA
CONSTRUCTORA DELTA S.A. contratista de la obra.
Que obra Dictamen Nº 195/2019 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de las constancias obrantes en autos surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por los Decretos Nros. 800/2016 y 30/2018, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento 5% respecto a los valores contractuales vigentes, por lo que considera que puede procederse conforme lo propiciado por la Subsecretaría de Vivienda, quien deberá solicitar oportunamente la integración de la garantía de contrato y suscribir la addenda correspondiente, habida cuenta que existe una modificación en el precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.
Expediente Nº 0135-036168/2019.-
Y CONSIDERANDO:
Que el Régimen Provincial de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas se encuentra previsto en el Decreto N 800/2016 y su similar N 30/2018.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 127 de fecha 18 de abril de 2018
del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales se dispuso la contratación en forma directa de los trabajos de la obra de que se trata a la Empresa CONSTRUCTORA DELTA S.A. suscribiéndose el pertinente Contrato de Obra el día 18 de julio de 2018 y replanteándose la misma el día 1 de marzo de 2019.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales este Ministerio bajo el N
195/2019 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
Y FINANCIAMIENTO
R E S U E L V E:
Que luce incorporado informe técnico elaborado por la Dirección de Jurisdicción Técnica de la Dirección General de Vivienda de donde surge que a la fecha del primer salto el porcentaje físico faltante de obra a ejecutar era de un 100% y que la variación entre el mes de octubre/2017 febrero/2019, alcanzo un 96,37 % lo cual implica un incremento en el precio de $ 5.734.013,59, en consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 12.089.025,51.
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Primera Adecuación Provisoria de Precios por variaciones de costos producidas en el mes de marzo de 2019, de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: CONSTRUCCION DE NEXO
DE AGUA EN BARRIO VILLA CORNU OBRA 424 CÓRDOBA CAPITAL
- PROVINCIA DE CÓRDOBA por la suma de Pesos Cinco Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Trece con Cincuenta y Nueve Centavos $
5.734.013,59 conforme Acta Acuerdo suscripta con fecha 6 de mayo de 2019 entre el Subsecretario de Vivienda, Contador Facundo Martín CHACÓN por una parte, y el Apoderado General de la Empresa CONSTRUCTORA DELTA S.A., Ingeniero Ignacio ÁLVAREZ, contratista de la obra por la otra, que como Anexo I, compuesto de dos 2 fojas, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Que se ha incorporado en autos Acta Acuerdo suscripta entre el Subsecretario de Vivienda y el Apoderado General de la Empresa CONSTRUCTORA DELTA S.A. por la que se acuerda la primera adecuación provisoria de precios, habiendo efectuado la contratista la renuncia a todo reclamo conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Cinco Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Trece con Cincuenta y Nueve Centavos $ 5.734.013,59, conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción Económico Financiero y de Administración de la Dirección General de Vivienda, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº
Que consta en autos que la mencionada contratista formalizó el pedido de la Primera Adecuación Provisoria de Precios de la Obra, acompañando la documentación y cálculos correspondientes.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
1
