Boletín Oficial de la Pcia. de Salta del 01/06/2021
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Salta
Edición N 20.999
Salta, martes 1 de junio de 2021
Decreto Reglamentario N 571/2020 del 28/08/2020
ARTÍCULO 2º.- En el marco de lo dispuesto por el artículo 15 inc. a de la Ley Nº 8.072 y del artículo 17 del Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, adjudicar la obra mencionada en el artículo primero de la presente Resolución a la Municipalidad de Aguaray.
ARTÍCULO 3º.- Suscribir el Convenio de Obra Pública con la Municipalidad de Aguaray, por el monto y las condiciones dispuestas por el artículo primero de la presente Resolución;
ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará al Curso de Acción: 092007019205 - Proyecto: 650 - Unidad Geográfica: 99 Financiamiento: Ley Nº 27.429 295 - Ejercicio: 2021.
ARTÍCULO 5º.- Comunicar, registrar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.
De la Fuente Fechas de publicación: 01/06/2021
OP N: SA100038312
SALTA, 28 de Mayo de 2021
RESOLUCIÓN Nº 255
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente Nº 125-173.608/2020-16 Cpde. y agregados.
VISTO la documentación técnica correspondiente al Adicional Nº 1, surgido en la obra TERMINACIÓN RED DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AMPLIACIÓN FINCA EL
SOCORRO - CAFAYATE - PROVINCIA DE SALTA; y, CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución SOP Nº 260/2020 se adjudicó la ejecución de la mencionada obra a la Municipalidad de Cafayate, suscribiéndose el Convenio de Obra Pública por la suma de $ 16.739.845,11 pesos dieciséis millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco con 11/100 IVA incluido;
Que a fs. 01 y 14/17, la Dirección de Obras Municipales eleva la documentación técnica del Adicional Nº 1 de la citada obra, con su cómputo y presupuesto y el plan de trabajos de las tareas que conforman el mismo, fundando las razones que ameritan su ejecución;
Que las tareas adicionales se fundamentan en la necesidad de realizar los refuerzos de la estructura de la cisterna, comprendiendo la excavación para la ejecución de cisterna y cámaras, provisión de materiales y mano de obra para la construcción de Hº Aº de la cisterna y cámaras, y el relleno con base granular compactada;
Que asimismo, la Municipalidad de Cafayate solicita una ampliación de plazos para la ejecución de la obra básica por el término de 37 treinta y siete días corridos, en razón del tiempo demandado para el recálculo de la cisterna y a la necesidad de ejecutar las tareas adicionales;
Que a fs. 18, rola informe Técnico Ambiental Interno Nº 142/21 emitido por el Área Ambiental interna de la SOP;
Que a fs. 44, mediante Actuación Nº 89/21 rola la intervención del Registro de Contratistas de Obras Públicas, a fs. 45/46 el Dictamen Nº 69/21 y a fs. 47 la conformidad de la Dirección General de la Unidad Central de Contrataciones, informando que el Adicional Nº 1
asciende a la suma de $ 2.074.178,86 pesos dos millones setenta y cuatro mil ciento setenta y ocho con 86/100, cifra que representa una variación equivalente al 12,39 % del monto contractual básico;
Pág. N 16
