Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 12/12/2022
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número: 90710
DECRETO 3938 / 2022 DECRETO / 2022-11-18
DECRETO N 3.938/8 MOySP, del 18/11/2022.
EXPEDIENTE N 532/860-S-2022.VISTO que por estos actuados se gestiona la aprobación de un Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera entre la Provincia de Tucumán y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional FFFIR para llevar a cabo la ejecución de la Obra "Alcaidía Las Talitas" FFFIR N T0050-21, y CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nacional N 24.855 se establece un Programa de Desarrollo Regional y Generación de Empleo con alcance nacional y, a tal fin, se crea el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.
Que ante ello, mediante Ley N 6.893 la Provincia se adhirió al citado régimen, facultando al Poder Ejecutivo a suscribir la documentación necesaria para el cumplimiento del plan de inversiones y cronograma de obras provinciales que se realicen en virtud del Programa, así como también garantizar con recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, la devolución del capital e intereses de los créditos que obtenga el Estado Provincial dentro del marco del Programa.
Que a fs. 02/16 se acompaña modelo de Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera, y a fs. 17/18 el desarrollo técnico del préstamo.
Que a fs. 22/28 la Contaduría General de la Provincia señala que teniendo en cuenta los próximos vencimientos, al día de la fecha existe margen disponible para afectación y que dicha autorización se encuentra contemplada en la Ley General de Presupuesto 2022, adjuntando cuadro de afectación de Coparticipación y proyección de vencimientos confeccionada por el Sector de Créditos Público.
Que a fs. 29 la Dirección General de Presupuesto no presenta objeciones al proyecto de convenio mencionado, resultando necesario realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para dar cumplimiento a lo tramitado en autos, mediante la emisión del instrumento legal correspondiente.
Que por tal motivo, y teniendo en cuenta la naturaleza de las obras a ejecutar, el presente caso se encuadra dentro de los lineamientos previstos por la Ley Nacional N 24.855 -Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional-.
Que en consecuencia, corresponde aprobar el convenio de financiamiento tramitado en estos actuados, dictando para ello la pertinente medida administrativa que disponga al respecto.
Por ello, y en mérito al dictamen fiscal N 3204 de fecha 08 de noviembre de 2022, adjunto a fs. 31/32 en autos, EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO
DECRETA:
ARTICULO 1.- Apruébase el Modelo de Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera, a suscribirse entre el FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL Y la PROVINCIA DE TUCUMAN, que se adjunta como Anexo y forma parte integrante del presente instrumento legal, quedando el mismo aprobado, con el objeto de llevar a cabo la ejecución de la Obra "Alcaidía Las Talitas" Expte. FFFIR N T0050-21, por hasta la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES $2.750.000.000 por lo expuesto en los considerandos que anteceden.
ARTICULO 2.- Comuníquese a la Honorable Legislatura de la Provincia en virtud a las disposiciones de la Ley N 6598.
ARTICULO 3.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Obras y Servicios Públicos.
