Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 26/10/2023 - 1º Sección
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 1º Sección (Legislación - Normativas)
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
1
JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCVI - Nº 204
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
a SECCION
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 307 - Letra:D
Córdoba, 25 de agosto de 2023
Expediente Digital Nº 0045-023187/2021/A38.VISTO: este expediente mediante el cual el Consorcio Caminero Único de la Provincia de Córdoba solicita la Adecuación Provisoria de Precios N 9, por las variaciones de costos verificadas en el mes de junio de 2023, en la realización de la obra: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL T-236, T-323, S-362 Y S-511 TRAMO: PUNTA DEL AGUA LAS ISLETILLAS.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial N 399/2021, se adjudicó la ejecución de la referida obra al Consorcio Caminero Único, suscribiéndose el pertinente contrato el día 23 de diciembre del 2021, con un plazo de obra de dieciocho 18 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Replanteo, la cual fue confeccionada con fecha 14 de marzo del 2022, mientras que por Resolución N 2023/00000242 se aprobó el Nuevo Plan de Avance y Curva de Inversión Plan 02 y por su similar N 025/2023, se autorizaron los Trabajos Complementarios N 1 en la obra de que se trata.
Que por Resolución Digital N 2023/00000262 se aprobó la Adecuación de Precios N 8 correspondiente al mes de abril de 2023.
Que obra en autos Solicitud de Adecuación Provisoria realizada por el Consorcio Caminero Único, suscripta digitalmente con fecha 5 de junio del 2023.
Que la Dirección General de Coordinación de Obras Públicas acompaña informe técnico, junto a su similar titulado ADECUACIÓN PROVISORIA
OBRA FALTANTE A EJECUTAR JUNIO/2023, de los cuales surge que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016 y que a la fecha del noveno salto el porcentaje físico ejecutado de la obra era del 81,95% coincidente con el archivo titulado MEDICIÓN MENSUAL N 015-0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
MAY - 2023 y que la variación al mes de junio/2023 alcanzó un 14,75%
lo que representa económicamente un incremento de $ 46.584.038,36. En consecuencia, el nuevo costo del presupuesto total de la obra asciende a la suma de $ 1.432.145.383,75.
Que se ha incorporado en autos Formulario de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios, suscripto por el señor Presidente del Consorcio Caminero Único, por la que acepta la Adecuación Provisoria de Precios N
9 por las variaciones de costos verificadas en el mes de junio del 2023,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LEGISLACIÓN Y
NORMATIVAS
SUMARIO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resolución N 307 - Letra:D Pag. 1
Resolución N 354 - Letra:D Pag. 2
Resolución N 361 - Letra:D Pag. 3
Resolución N 366 - Letra:D Pag. 4
Resolución N 368 - Letra:D Pag. 5
Resolución N 370 - Letra:D Pag. 6
Resolución N 437 - Letra:D Pag. 7
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
Resolución N 23 Pag. 8
AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA
Resolución N 35 Pag. 9
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE SEGURO DE SALUD - APROSS
Resolución N 465 Pag. 11
habiendo renunciado la contratista a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016.
Que se ha agregado el Documento Contable - Nota de Pedido N
2023/000451 que certifica la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 2023/00000376 de la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante el cual se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimentados los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016 y modificatorios, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al diez por ciento 10% respecto a los valores contractuales vigentes, puede procederse a la aprobación del nuevo monto del contrato de la obra, debiendo oportunamente suscribir la adenda de contrato correspondiente, habida cuenta que existe una modificación del precio contractual que produce consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública de que se trata.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 2023/00000376 y en uso de sus atribuciones;
EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBASE la Adecuación Provisoria de Precios N 9
por las variaciones de costos producidas en el mes de junio del 2023 de los trabajos faltantes de ejecutar en la obra: PAVIMENTACIÓN RUTA PRO-
1
