Quiero saber acerca de...

1

a
Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 109
CORDOBA, R.A. MARTES 31 DE MAYO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

sa en su Dictamen N 151/2022 que puede dictarse el instrumento legal por el cual se disponga el otorgamiento del subsidio de que se trata, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1 de la Ley N 10.220 y artículo 38 de la Ley N 10.411.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 151/2022, y en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- OTÓRGASE un subsidio a favor de la Municipalidad de San Francisco, por la suma total de Pesos Cuatro Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Once con Setenta y Siete Centavos $ 4.379.411,77, para la realización de la obra: COLECTORA DE DESAGES CLOACALES PARA ESCUELA PROA SAN FRANCISCO UBICADA EN MANZANA ENTRE CALLE ESPAÑA, LOS AROMOS, MITRE Y AV.
GEMES PROVINCIA DE CÓRDOBA, conforme lo establecido en el Convenio celebrado con fecha 6 de abril de 2022, entre este Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de San Francisco representada por su Intendente el Sr. Damián Javier BERNARTE, DNI N 21.783.456, domiciliado en calle Mitre N 1.505 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, correo electrónico: intendente@sanfrancisco.gob.ar, Tel.: 03564-

15476204, con oportuna rendición de cuentas por parte del mismo, a efectuarse en un plazo de sesenta 60 días a contar de la fecha del último desembolso, que como Anexo I compuesto de dos 2 fojas se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos Cuatro Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Once con Setenta y Siete Centavos $ 4.379.411,77, conforme lo indica la Dirección General de Administración en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2022/000147, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-001, Partida 10.01.01.00, Transferencias a Municipios y Entes Comunales, del P.V.
Artículo 3º.- AUTORÍZASE la transferencia de la suma de Pesos Cuatro Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Once con Setenta y Siete Centavos $ 4.379.411,77, a favor de la Municipalidad de San Francisco, conforme Convenio obrante en autos.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, pase a la Dirección General de Administración de éste Ministerio, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
ANEXO

Resolución N 141
Córdoba, 26 de abril de 2022

Y CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Coordinación de Obras Públicas, con el visto bueno del señor Secretario de Arquitectura, informa que la Modificación de Obra que se está tramitando en presente anexo, no se está gestionando por el Portal de Obras Públicas P.O.P., ya que el módulo de Modificación de Obras, no está completamente desarrollado en dicho sistema, por lo que a fin de evitar demoras en el proceso mencionado,
tal confeccionada con fecha 19 de abril del 2021, operando el vencimiento el día 25 de marzo de 2022, según surge de las Resoluciones N 316/2021, Nº 449/2021, Nº 544/2021, Nº 000083/2022 y N 000184/2022 todas de la Secretaría de Arquitectura, por las cuales se amplió el plazo de obra.

Que en autos consta intervención de la Directora General de Proyectos de la Secretaría de Arquitectura justificando la presente contratación por requerimientos de las nuevas necesidades expuestas por las autoridades del Gobierno de la Nación, y por entender que su contratación resulta necesaria para una mejor concreción de la obra de acuerdo a su fin, por lo que solicita trabajos modificatorios por adicionales no contemplados en el proyecto original, a saber: 1 Estructura Resistente ejecución de una platea de hormigón armado sobre 280 m2 de pavimento de estacionamiento; 2 Solados ejecución de un piso de cemento alisado en el sector del perímetro para permitir mejor maniobrabilidad de la grúa que instalará el módulo del hospital, sin que la vereda de 10 cm. de espesor corra riesgo de romperse y se puede prever el paso de las instalaciones de un modo más eficaz y 3 Junta de Dilatación a realizarse en el medio de la platea, en su sección transversal, para permitir hormigonar en dos etapas sin que peligre la estructura de la platea.
Que se ha incorporado en autos la documentación técnica de los trabajos modificatorios compuesta por Planilla de Factores de Costo de Decreto Nº 800/2016, Plano, Memoria Descriptiva de los Trabajos Modificato-

es que se decidió gestionarlo en formato papel dando cumplimiento a lo establecido por Memorándum Nº 002/2020 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas.
Que obran copias de la Resolución Ministerial N 273/2020 de fecha 30 de diciembre del 2020, por la cual se adjudicó la obra principal a la Empresa WAQUIM NINI PABLO ANDRÉS, del contrato de obra suscripto en consecuencia con fecha 10 de marzo del 2021 y del Acta de Replanteo To-

rios y Pliego de Especificaciones Técnicas, todo lo cual ha sido aprobado mediante Resolución Nº 555/2022 de la Secretaría de Arquitectura.

Que el Área Estudio de Costos de la citada Secretaría incorpora informe del que surge que el monto contractual de la obra diciembre del 2020 es de $ 11.932.486,51, mientras que el monto de las demasías asciende a $ 2.936.503,04 indicando que el porcentaje de incidencia es del 24,61%, no superando el 30% del límite legal que establece el
Expediente N 0047-008672/2020/R3.VISTO: este expediente en el que la Secretaría de Arquitectura propicia por Resolución Nº 555/2021, se adjudique la realización de los trabajos modificatorios Nº 1 por demasías, necesarios de efectuar en la: EJECUCIÓN DE PLATEA Y COMPACTACIÓN DEL SUELO PARA UNA AMPLIACIÓN MODULAR DEL HOSPITAL FLORENCIO DIAZ PARA ALOJAR PACIENTES DEL SERVICIO DE SALUD MENTAL, a emplazarse en el predio del HOSPITAL FLORENCIO DIAZ, ubicado en Barrio José Ignacio Díaz - LOCALIDAD CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL PROVINCIA DE
CÓRDOBA, a la Empresa WAQUIM NINI PABLO ANDRÉS, contratista de la obra principal, por la suma de $ 2.936.503,04.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

4