Quiero saber acerca de...

1

a LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

AÑO CIX - TOMO DCLXXXVI - Nº 28
CORDOBA, R.A. VIERNES 4 DE FEBRERO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Que de igual manera, confecciona los cálculos en relación a las Adecuaciones Provisorias de los Trabajos Modificatorios tramitados por el Referente Nº 11, señalando que el presupuesto de obra está conformado por la redeterminaciones que se detallan en la Planilla de Cálculo, siendo la fecha de la Adecuación Provisoria N 1 el mes de febrero/2018 con una variación de referencia de 6,37% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% es de $ 205.617,69; en cuanto a la Adecuación Provisoria Nº 2 se informa que corresponde al mes de mayo/2018, la variación de referencia es de 9,27% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% es de $ 625.031,59; respecto a la Adecuación Provisoria Nº 3
corresponde al mes de julio/2018, la variación es de 5,29% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% es de $ 99.142,79; la Adecuación Provisoria Nº 4 corresponde al mes de septiembre/2018, la variación de referencia es de 7,19% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% es de $ 424.170,55; la Adecuación Provisoria Nº 5 corresponde al mes de octubre/2018, la variación de referencia es de 10,39% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% es de $ 675.704,07; la Adecuación Provisoria Nº 6 corresponde al mes de enero/2019, la variación de referencia es de 6,21% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% de $ 452.411,24; la Adecuación Provisoria Nº 7 corresponde al mes de marzo/2019, la variación de referencia es de 5,04% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% es de $ 638.759,00; la Adecuación Provisoria Nº 8 corresponde al mes de mayo/2019, la variación de referencia es de 5,69% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% es de $ 529.905,37; la Adecuación Provisoria Nº 9 corresponde al mes de agosto/2020, la variación de referencia es de 61,76% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 95% es de $ 6.418.308,83 y finalmente la Adecuación Provisoria Nº 10 corresponde al mes de diciembre/2020, la variación de referencia es de 16,35% y el saldo a integrar por Adecuación Provisoria al 5% es de $ 298.884,08; lo que implica un refuerzo económico de $ 10.367.935,22. Asimismo, con respecto a la Adecuación Provisoria N
11, se informa que no corresponde atento que el pedido se realizó luego del vencimiento del plazo de obra.
Que conforme surge de autos, el nuevo presupuesto total de la obra madre asciende al monto de $ 32.469.880,78 y el de los Trabajos Modificatorios por Demasías y Economías a la suma de $ 17.392.815,83.
Que concluye, en definitiva, que los cálculos practicados se hallan en consonancia con lo dispuesto por el Decreto Nº 800/2016, la Resolución Ministerial Nº 223/2016, contemplando la exención a los Ingresos Brutos del inciso 32, artículo 215 del Código Tributario Provincial.
Que se ha incorporado en autos Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N 9 y 10 de la obra madre y nueva Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N 1 al 10 de los Trabajos Modificatorios por Demasías y Economías de la obra, suscriptas con fecha 23 de agosto de 2021 y 2 de diciembre de 2021, respectivamente, entre el Director General de Obras de la citada Secretaría y el Socio Gerente de la firma INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L., contratista de la obra, habiendo renunciado la citada empresa a todo reclamo, conforme lo estipulado por el artículo 14 del Decreto Nº 800/2016, como también las partes acuerdan dejar sin efecto en todos sus términos el Acta que suscribieron con fecha 23 de agosto del 2021 en relación a los trabajos modificatorios.

dos los extremos legales necesarios previstos por el Decreto N 800/2016, modificado por Decreto N 30/2018 y disposiciones de la Resolución Nº 223/2016 del entonces Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, atento a que se ha verificado una variación en los precios ponderados de los factores de costos del contrato superior al cinco por ciento 5% respecto a los valores contractuales vigentes.

Que en consecuencia, dicha asesoría considera que al darse el supuesto previsto en el artículo 18 del Decreto N 800/2016, modificado por Decreto N 30/2018 y contempladas las demás previsiones de dicha normativa para los cálculos efectuados, verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente la aplicación del precitado decreto, lo cual queda evidenciado en lo actuado y aprobado, corresponde en esta instancia a dejar sin efecto la Resolución Nº 375/2021 y aprobar el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N 9 y 10 de la obra madre y la nueva Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N 1 al 10 de los Trabajos Modificatorios por Demasías y Economías de la obra de que se trata, debiendo la Secretaría de Arquitectura oportunamente solicitar la integración de la garantía de contrato y formalizar adenda, habida cuenta que existen modificaciones del precio contractual que producen consecuencias jurídicas en la ejecución del contrato de obra pública.
Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, las previsiones del artículo 8º del Decreto Nº 30/2018, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N 438/2021 y proveído de fecha 15 de diciembre del 2021 y en uso de sus atribuciones,
Que se han agregado Documentos de Contabilidad Notas de Pedidos Nº 2021/000618 y Nº 2021/0000619, que certifican la reserva presupuestaria para atender la erogación que lo gestionado implica.
Que obra Dictamen N 438/2021 y proveído de fecha 15 de diciembre del corriente año, expedidos por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio mediante los cuales se expresa que, de conformidad a las constancias obrantes en autos, surgen acreditados y cumplimenta-

de Administración de este Ministerio, en su Documento de Contabilidad
Nota de Pedido Nº 2021/000618, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-011, Partida 12.06.00.00, Obras Ejecución por Terceros del P.V.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- DÉJASE SIN EFECTO la Resolución Nº 375/2021 de fecha 26 de octubre de 2021, por las razones expresadas en los considerandos del presente instrumento legal.
Artículo 2º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N 9 y 10 por las variaciones de costos verificadas en los meses de agosto de 2020 y diciembre de 2020 en el Desarrollo del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalación Eléctrica y Sanitaria y en la ejecución de la Obra: NUEVO PARQUE EN EL CENTRO CÍVICO DE RÍO CUARTO, ubicado en Avenida Bombero J. Micheliza Costanera S/N B Alberdi Localidad RÍO CUARTO DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO - PROVINCIA DE
CÓRDOBA, por la suma total de Pesos Treinta Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con Cuarenta y Dos Centavos $ 30.345,42, suscripta el día 23 de agosto de 2021, entre la Secretaría de Arquitectura, representada en ese acto por el Director General de Obras Arquitecto Roberto José MOREIRA y la empresa INGENIERÍA CONSTRUCTORA S.R.L., representada por su Socio Gerente Licenciado Juan Sebastián PEREZ, contratista de la obra, que como Anexo I, compuesto de una 1 foja, se acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal.
Artículo 3º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos Treinta Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con Cuarenta y Dos Centavos $ 30.345,42, conforme lo indica la Dirección General
Artículo 4º.- APRUÉBASE el Acta de Aceptación de Adecuación Provisoria de Precios N 1 al 10, por las variaciones de costos verificadas en los meses de febrero, mayo, julio, septiembre y octubre de 2018; enero,
2